Резолютивная часть решения от 28 апреля 2021 г. по делу № А50-1332/2021

224_3355500

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А50-1332/2021
28 апреля 2021 года
г.Пермь


Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Соликамского муниципального унитарного предприятия "Теплоэнерго" (618546, <...>, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 06.12.2002, ИНН: <***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Строительный контроль и строительство" (614056, <...>, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 24.05.2010, ИНН: <***>)

о расторжении договора, взыскании неустойки

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Расторгнуть договор на капитальный ремонт наружной тепловой сети и сети ГВС от котельной на территории МСЧ «Калиец» (участок от котельной до здания административного корпуса) № 2020.468299 от 21.07.2020.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительный контроль и строительство" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 24.05.2010, ИНН: <***>) в пользу Соликамского муниципального унитарного предприятия "Теплоэнерго" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 06.12.2002, ИНН: <***>) 54 471 руб. 42 коп. неустойки, 259 800 руб. 11 коп. штрафа, 15 285 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.В.Кудинова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.08.2020 7:19:20

Кому выдана Кудинова Оксана Викторовна