Резолютивная часть решения от 14 февраля 2024 г. по делу № А41-81087/2023Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 64_15234011 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А41-81087/23 14 февраля 2024 года г. Москва Арбитражный суд в составе: председательствующего – судьи Арешкиной И.Д., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению АО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДДС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в размере 2 442 892,87 руб. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ), при участии в заседании: согласно протоколу Руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДДС» в пользу АО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ» 2 442 892,87 руб. неустойки и 35 214,46 руб. расходов по уплате госпошлины. Возвратить АО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ» из федерального бюджета 4 579,54 руб. госпошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 25.09.2023 № 11. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. Судья И.Д. Арешкина Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:АО "ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ" (подробнее)Ответчики:Государственное казенное учреждение Московской области "Дирекция дорожного строительства" (подробнее)Судьи дела:Арешкина И.Д. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
