Решение от 26 июня 2024 г. по делу № А70-24536/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-24536/2023
г. Тюмень
27 июня 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2024 г. Решение в полном объёме изготовлено 27 июня 2024 г.


Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Л.Е. Вебер, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тулиной А. В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УСБ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании 14 624 руб. 86 коп. и пеней по день фактической оплаты долга.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы» (ОГРН <***>; ИНН <***>).

В судебном заседании приняли участие представитель истца ФИО1 на основании доверенности от 06.06.2022, представитель ответчика ФИО2 на основании доверенности от 12.03.2024, представители третьих лиц не явились.

Суд установил:

акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (далее также – истец, компания) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УСБ» (далее также – ответчик, общество) о взыскании 13 573 руб. 98 коп. долга за объем потребленной электрической энергии на основании акта о неучтенном потреблении от 13.06.2023 № П134813, 1 050 руб. 88 коп. пени за период с 20.06.2023 по 13.11.2023, а также о взыскании пени с 14.11.2023 по день фактической оплаты долга. 

Исковые требования основаны на условиях договора энергоснабжения от 01.01.2017 № 12486, положениях ст. ст. 309, 310, 539, 541, 543,  544 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), п. п. 2, 137, 145, 149, 153, 167, 192, 194, 195 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения    № 442), п. 18 (3), п.п. г 21 (1) Правил, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2021 № 124 (далее - Правила № 124), мотивированы тем, что ответчик не оплатил поставленную ему в мае 2023 года электроэнергию, объём которой определен расчетным способом в связи с тем, что при проверке прибора учета было установлено безучетное потребление, выразившееся в вмешательстве прибора учета, несоблюдение установленных договором энергоснабжения сроков извещения о замене прибора учета, самовольной замене трансформаторов тока, самовольном демонтаже прибора учета, нарушении пломб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы» (далее – ООО «Строительные ресурсы»).

В отзыве на исковое заявление общество с исковыми требованиями не было согласно в связи с тем, что не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку на момент проверки в спорном многоквартирном доме проводились работы по капитальном ремонту силами подрядной организации, ООО «Строительные ресурсы».

Как указывает в отзыве на исковое заявление Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (далее - Фонд) 15.08.2022 между МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтном объектов жилищно-коммунального хозяйства» и Фондом был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>. Д. 44А, начало работ - 15.08.2022, срок выполнения работ - 23.12.2022, в настоящее время все работы выполнены и оплачены. 

ООО «Строительные ресурсы» отзыв на исковое заявление не представлен.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, оценив в порядке ст. 71 АПК РФ представленные доказательства, Суд пришел к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по нижеуказанным основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено Судом, 01.01.2017 между истцом (Ресурсоснабжающая организация) и ответчиком (Исполнитель) заключен договор энергоснабжения № 12486 (далее – договор энергоснабжения), по условиям которого Ресурсоснабжающая организация обязуется осуществлять продажу электрической энергии Исполнителю, а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией, в точках поставки, определенных Приложением №1 к настоящему Договору, а Исполнитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

Одним из объектов энергоснабжения по договору энергоснабжения является многоквартирный жилой дом по адресу: <...> (далее – МКД).

03.08.2021 в указанном МКД был установлен общедомовой прибор учета электрической энергии НЕВА МТ 315, заводской номер №91203649 с трансформаторами тока ТОМ-М-0,66: № 11128363 (Фаза А), № 11128364 (Фаза В), № 11128365 (Фаза С), крышка прибора учета вторичные выводы трансформаторов тока опломбированы, что подтверждается актом ввода в эксплуатацию от 03.08.2021, фотоматериалами (приложение к ходатайству общества от 25.04.2024 3 Д5039736500102, к пояснением компании).

15.08.2022 между МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства» (Технический заказчик), Фондом (Региональный оператор) и ООО «»Строительные ресурсы» (Подрядчик) был заключен договор № 160/22 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>. Д. 44А, дата начало работ - 15.08.2022, окончание срока выполнения работ - 23.12.2022.

Акт приемки-передачи спорного МКД для производства строительно-монтажных работ капитальному ремонту жилого дома подписан сторонами вышеуказанного договора 19.08.2022, акты приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом элементов жилого здания подписан сторонами договора от 15.08.2022 № 160/22 – 04.07.2023, 28.07.2023, 18.08.2023.

Компанией 16.05.2023 проведена проверка расчетного прибора учета НЕВА МТ 315, заводской номер №91203649, установленного в спорном МКД, по результатам которой составлен акт от 16.05.2023 №П134813. Данным актом установлено искажение данных об объеме потребления электрической энергии, вмешательство в работу измерительного комплекса, несоблюдение срока извещения о замене прибора учета, нарушение пломб прибора учета и трансформатора тока, что послужило основанием для вывода о безучетном потреблении электрической энергии и выдачи предписания произвести допуск ПУ (ИК) в эксплуатацию.

Указанный акт составлен с участием представителя ответчика и заверен подписями представителей сторон.

17.05.2023 истцом был составлен акт №К 081235 от 17.05.2023 о допуске в эксплуатацию нового прибора учета электрической энергии учета НЕВА СТ 43                 № 100002424 и трансформаторов тока Т-0,66: № 3790009, № 3790004, № 3790008 в спорном МКД.

Считая, что за период с 15.02.2023 по 16.05.2023 ответчиком допущено безучетное потребление электроэнергии, компания произвела расчет объема потребления электроэнергии, расчетным способом, исходя из норматива и повышающего коэффициента 1,5.

По расчету компании объем безучетной электроэнергии, потребленной обществом за вышеуказанный период, составил 5 586 кВтч на сумму 13 573 руб. 98 коп. с учетом тарифа, утвержденного Распоряжением РЭК по Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО от 29.11.2022 № 30. Истцом был оформлен счет на оплату от 21.06.2023                  № БП0000422 на сумму 13 573 руб. 98 коп. (расчет, счет – приложение к исковому заявлению). 

Поскольку счет не был оплачен обществом, компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В соответствии со ст. 309, п. 1 ст. 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией (п. 1 ст. 543 ГК РФ).

Согласно п. 3 ст. 543 ГК РФ требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.

Порядок учета электрической энергии и взаимодействия участников розничного рынка электроэнергии при выявлении безучетного потребления электроэнергии регулируются Основными положениями № 442.

В силу п. 2 Основных положений № 442 (здесь и далее - в редакции на момент проведения проверки) безучетное потребление электроэнергии - это потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившееся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействия), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).

Согласно п. 141 Основных положений для целей определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства используются показания приборов учета, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке), а также требованиям, предусмотренным настоящим разделом, в том числе к месту установки и классу точности, имеющих неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля, допущенных в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об электроэнергетике на дату допуска (далее - расчетные приборы учета). Используемые поверенные приборы учета, не соответствующие указанным требованиям, могут использоваться вплоть до истечения срока эксплуатации либо выхода таких приборов учета из строя или их утраты.

Гарантирующий поставщик и сетевая организация вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, а также конструкции, защищающие приборы учета от несанкционированного вмешательства в их работу с обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб, устройств и конструкций с потребителя не взимается (п. 139 Основных положений).

В силу п. 138 Основных положений № 442 определение объемов электрической энергии, поставленной гарантирующим поставщиком в многоквартирный жилой дом, осуществляется в соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", в том числе в предусмотренных настоящим разделом случаях применения расчетных способов определения объемов электрической энергии при недопуске гарантирующего поставщика к установке, замене, допуску к эксплуатации, проверке, проведению контрольного снятия показаний коллективного (общедомового) прибора учета, а также в случае отсутствия прибора учета, его неисправности, утраты, непригодности для осуществления расчетов, истечения интервалов между поверками, истечения сроков эксплуатации, непредставления показаний.

Согласно п. п. «з» п. 21 Правил № 124 в случае вмешательства в работу коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии и (или) компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), необеспечения сохранности пломб, знаков визуального контроля (при их наличии), установленных в отношении такого прибора учета, либо при двукратном недопуске представителей гарантирующего поставщика для установки, замены, допуска к эксплуатации и (или) подключения коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) объем электрической энергии, поставляемой за расчетный период (расчетный месяц) в многоквартирный дом, определяется в соответствии с пунктом "в" настоящего пункта, где Vнодн определяется исходя из норматива потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с учетом повышающего коэффициента, равного 1,5. Определение объема электрической энергии в указанном порядке осуществляется начиная с расчетного месяца, в котором произошел второй недопуск гарантирующего поставщика для установки, замены, допуска к эксплуатации и (или) подключения коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), до расчетного месяца, в котором гарантирующий поставщик был допущен к совершению указанных действий.

Объем безучетного потребления определяется с даты предыдущей проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, - определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с настоящим документом) до даты выявления факта безучетного потребления и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии (п. 187 Основных положений № 442).

Согласно п. 154 Основных положений № 442 собственники приборов учета и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), имеющие намерение демонтировать такие приборы учета и (или) иное оборудование, а также собственники (владельцы) объектов, на которых установлены приборы учета и (или) иное оборудование, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), обязаны направить уведомление способом, позволяющим подтвердить факт его получения, в адрес лиц, которые в соответствии с п.153 настоящего документа могут принимать участие в процедуре допуска соответствующего прибора учета в эксплуатацию. Указанное уведомление должно содержать предлагаемые дату и время демонтажа прибора учета и причины такого демонтажа, но не ранее 7 рабочих дней со дня его направления.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств (ч. 1 ст. 64, ст. 168 АПК РФ).

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

С учетом фактических обстоятельств дела, а также приведенных норм права, поскольку ответчик в порядке ст. 65 АПК РФ не представил доказательства направления истцу уведомления о замене (демонтаже) прибора учета в МКД при проведении капитального ремонта, принимая во внимание также, что общедомовой прибор учета до проведения капитального ремонта надлежащим образом был введен в эксплуатацию, компания обоснованно зафиксировала факт вмешательства в работу прибора учета, признав потребление электроэнергии безучетным и рассчитав за период с 15.02.2023 (предыдущая проверка прибора учета должна быть проведена 03.08.2022) по 16.05.2023 исходя из норматива и повышающего коэффициента 1,5.

С учетом изложенного, в отсутствие доказательств со стороны ответчика оплаты объема безучетного потребления за спорный период, Суд пришел к выводу, что требование о взыскании задолженности в размере 13 573 руб. 98 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению.   

Также истцом заявлены требования о взыскании с ответчика 1 050 руб. 88 коп. пени за период с 20.06.2023 по 13.11.2023, а также о взыскании пени с 14.11.2023 по день фактической оплаты долга.

Согласно ст. ст. 329, 330 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов обеспечения обязательств.

В соответствии с требованиями ст. 330 ГК РФ под неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон (п.1 ст.332 ГК РФ).

Согласно абз. 10 п. 2 ст. 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» управляющие организации, приобретающие электрическую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты электрической энергии уплачивают гарантирующему поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей                       на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с Указаниями Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»  с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.  С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России.

Представленный истцом расчет признан Судом составленным арифметически  верно.

Ответчик ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ, контррасчет пеней и доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства не представил.

Оснований для применения положений ст. 401 (обстоятельства непреодолимой силы), 404 (вина кредитора), 406 (просрочка кредитора) ГК РФ не имеется.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

На основании вышеизложенного, Суд считает, что требование о взыскании пени в размере 1 050 руб. 88 коп. пени за период с 20.06.2023 по 13.11.2023, а также пени, начисляемые на сумму долга в порядке абз. 10 п. 2 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за период с 14.11.2023 по день фактической оплаты долга подлежит удовлетворению в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с удовлетворением исковых требований, в силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ, п.п. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. подлежат отнесению на ответчика.  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167, 180-181, АПК РФ, Суд 



Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УСБ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 13 573 руб. 98 коп. задолженности, 1 050 руб. 88 коп. пени, продолжить начисление пени с 14.11.2023г. по день фактической оплаты долга, а также 2000 руб. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.



Судья


Вебер Л.Е.