Резолютивная часть решения от 2 марта 2026 г. АС Брянской области

Арбитражный суд Брянской области


241050, <...> сайт: www.bryansk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

решения по делу

№ А09-700/2025
город Брянск
03 марта 2026 года
Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Макеевой М.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1


рассмотрел в судебном заседании дело по иску Управления имущественных отношений Брянской области, г.Брянск,

к Обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Брянская строительная компания», г.Брянск,

о взыскании 11 715 руб. 60 коп. неустойки

при участии в заседании:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: не явился, извещен;


Руководствуясь ст.ст.167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Управления имущественных отношений Брянской области к Обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Брянская строительная компания» о взыскании 11 715 руб. 60 коп. неустойки оставить без удовлетворения.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в г.Туле. Подача жалобы осуществляется через Арбитражный суд Брянской области.

Судья Макеева М.В.