Резолютивная часть решения от 12 октября 2023 г. по делу № А50-15096/2023Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 100618_4549595 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации г.Пермь 12.10.2023 № А50-15096/2023 по иску общества с ограниченной ответственностью "СтроНИКА" (614012, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ЖБК-СТРОЙ" (614033, <...>, помещ. 16, ком. 5/1, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки по договору субподряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЖБК-СТРОЙ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СтроНИКА" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 667 253 руб. 25 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 406 278 руб. 07 коп., судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 23 735 руб. 31 коп. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СтроНИКА" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 47 руб. 09 коп., излишне уплаченную платежным поручением от 19.06.2023 № 106. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья М.М. Лаптева Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ООО "СтроНИКА" (подробнее)Ответчики:ООО "ЖБК-Строй" (подробнее)Судьи дела:Лаптева М.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
