Решение от 18 февраля 2022 г. по делу № А07-20317/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А07-20317/2021
г. Уфа
18 февраля 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 14.02.2022

Полный текст решения изготовлен 18.02.2022


Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Абдуллиной Э.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 , рассмотрев дело по иску

Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Удачный» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании неустойки в размере 39 900 руб.


при участии в предварительном судебном заседании:

от истца – ФИО2, доверенность № 73 от 10.01.2022 года, удостоверение № МЛХ0089, диплом ВСА 0562373

от ответчика – не явились, извещены надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ


Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан (далее – истец, арендодатель) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Удачный» (далее – ответчик, арендатор) о взыскании неустойки в размере 39 900 руб.

Представитель истца на судебном заседании исковые требования поддержала, обосновала позицию.

Представитель ответчика на судебное заседание не явился, извещен в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе по юридическому адресу согласно выписки из ЕГРЮЛ от 01.12.2021, из которой судом было установлено, что с 15.10.2021 юридический адрес ответчика был изменен: 455008, Челябинская область, Г.О. МАГНИТОГОРСКИЙ, Г МАГНИТОГОРСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, Д. 218, К. 1, КВ. 39.

Ответчик явку своего представителя в предварительное судебное заседание не обеспечил, извещен о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с правилами статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе путем размещения сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Возражений относительно рассмотрения дела в свое отсутствие ответчик не заявил. Отзыв на иск ответчик в установленный судом срок не представил.

Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (часть 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" предусмотрено, что государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Лица, участвующие в деле, несут риск совершения или не совершения ими определенных процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, Арбитражный суд Республики Башкортостан приходит к выводу о том, что ответчик надлежащим образом извещен о рассмотрении данного дела в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (ст. 121, 123 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации), следовательно, ответчик не был лишен возможности защищать свои права и законные интересы, а так же предоставить доказательства оплаты не только суду, но и истцу.

При отсутствии возражений участвующих в деле лиц, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ с учетом разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству", суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание первой инстанции.

Судом объявлен перерыв до 17:00 ч. 14.02.2022 года для дополнительного изучения материалов дела.

Судебное заседание продолжено после перерыва в 17:05 ч. без участия представителей сторон.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие не явившегося ответчика по имеющимся доказательствам.

Исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

29 июня 2018 года между Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан и Обществом с ограниченной ответственностью «Удачный» заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины № 2, согласно которому арендодатель передает арендатору лесной участок по адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район, Бурзянское лесничество, Асибарское участковое лесничество, квартал 48, выдела 1-46, квартал 51, выдела 1-38, квартал 52, выдела 1-42, квартал 57, выдела 1-53. Лесной участок площадью 1353 га предоставляется в аренду сроком до 49 лет.

30 декабря 2020 года данный договор был расторгнут.

В соответствии с п.п. «к» п. 3.4 раздела III «Взаимодействие сторон» Договора, арендатор обязан осуществлять меры по предупреждению лесных пожаров в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и приложением № 7 к настоящему договору.

В соответствии с п. п. «о» п. 4.2 раздела IV «Ответственность сторон» Договора, за неисполнение и несвоевременное выполнение противопожарных мероприятий -3-кратная стоимость затрат, необходимых для выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции Арендодателя.

Согласно Проекту освоения лесов, ежегодно предусмотрены мероприятия в объеме:

-строительство дорог противопожарного назначения - 0,3 км.

Арендатором представлен отчет за 2020 год, из которого усматривается, что проведены работы в объеме:

-строительство дорог противопожарного назначения - 0 км.

В соответствии с п.4.1 раздела IV «Ответственность сторон» Договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Ввиду неисполнения лесохозяйственных мероприятий истцом начислена неустойка в размере 39 900 руб.

Ответчик доказательств выполнения указанных мероприятий не представил (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению на основании следующего.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, в силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).

Согласно ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

В силу ст. 607 Гражданского кодекса Российской Федерации в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается. Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных объектов. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества (п. 1 ст. 611 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 615 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.

В соответствии со ст. 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

6) проведение работ по гидромелиорации;

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры.

Согласно предоставленному отчету форма 1-OЛ за 2020 год начальника отдела ГКУ РБ «Управление лесничествами» по Бурзянскому лесничеству ФИО3 строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров ООО «Удачный» не выполнены.

Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно разделу 5.1.2 «Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов, и их территориальное размещение» в таблице 5.1.2.1 пункт 3 «Мероприятия по ограничению распространения пожаров» строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров ежегодный объем составляет 0,3 км.

В соответствии с п.п. «к» п. 3.4 раздела III «Взаимодействие сторон» Договора, арендатор обязан осуществлять меры по предупреждению лесных пожаров в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и приложением № 7 к настоящему договору.

В соответствии с п. п. «о» п. 4.2 раздела IV «Ответственность сторон» Договора, за неисполнение и несвоевременное выполнение противопожарных мероприятий -3-кратная стоимость затрат, необходимых для выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции Арендодателя.

Согласно приказа Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан № 1492-ОД от 29.12.2020 года «Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан, на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров нормативные затраты составляют 44 333 рублей 33 копейки.

Арендатором не выполнены 1 противопожарное мероприятие – строительство дорог противопожарного назначения – 0,3 км.

Расчет неустойки выглядит следующим образом: 44 333,33 х 3 х 0,3 = 39 900 руб.

Размер неустойки исчислен истцом в соответствии с условиями договора. Расчет неустойки проверен судом, возражений по нему ответчик не представил (ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку факт нарушения лесопользователем обязательств по договору установлен, суд признает доказанным наличие в действиях ответчика нарушений условий договора.

С учетом изложенных обстоятельств, истец правомерно начислил неустойку в сумме 39 900 руб.

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины на основании п. 1 ст. 333.37 Налогового кодекса РФ, государственная пошлина за рассмотрение иска взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета согласно ч. 3 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Удачный» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) сумму неустойки в размере 39 900 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Удачный» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета госпошлину по иску в размере 2 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.



Судья Э.Р. Абдуллина