Резолютивная часть решения от 26 марта 2024 г. по делу № А82-20796/2023Арбитражный суд Ярославской области (АС Ярославской области) - Гражданское Суть спора: Энергоснабжение - Электроснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А82-20796/2023 г. Ярославль 26 марта 2024 года Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Кузьмичева А.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Публичного акционерного общества "Россети Центр" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Управлению жилищно-коммунального комплекса и строительства администрации Угличского муниципального района (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании с учетом уточнения иска неустойки по договору в размере 8995029.30 руб. Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить полностью. Взыскать с Управления жилищно-коммунального комплекса и строительства администрации Угличского муниципального района (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Публичного акционерного общества "Россети Центр" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения от 29.07.2022 № 42203674 за период с 01.08.2023 по 29.01.2024 в размере 8 995 029.30 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 36 591 руб. Производить взыскание неустойки до момента фактического исполнения обязательства либо до истечения срока действия технических условий. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru). Судья А.В. Кузьмичев Суд:АС Ярославской области (подробнее)Истцы:ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" (подробнее)Ответчики:Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Администрации Угличского муниципального района (подробнее)Судьи дела:Кузьмичев А.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
