Резолютивная часть решения от 11 мая 2017 г. по делу № А52-485/2017Арбитражный суд Псковской области (АС Псковской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1.2/2017-12348(1) Арбитражный суд Псковской области ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000 http://pskov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А52-485/2017 город Псков 12 мая 2017 года На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.110, 167 – 171 АПК РФ, суд взыскать в пользу индивидуального предпринимателя Асланяна Аарона Ашотовича с общества с ограниченной ответственностью "Строитель" 11 451,23 руб. неустойки. Во взыскании основного долга и остальной части неустойки отказать. Взыскать в доход федерального бюджета государственную пошлину: с индивидуального предпринимателя Асланяна Аарона Ашотовича 24 702,56 руб.; с общества с ограниченной ответственностью "Строитель" - 239,44 руб. Решение в течение месяца со дня принятия может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области. Судья С.Г. Колесников Суд:АС Псковской области (подробнее)Истцы:ИП Асланян Аарон Ашотович (подробнее)Ответчики:ООО "Дорожное предприятие "Строитель" (подробнее)Судьи дела:Колесников С.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
