Резолютивная часть решения от 8 сентября 2022 г. по делу № А40-118020/2022Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900108936_33193785 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-118020/22-5-861 г. Москва 08 сентября 2022 года Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселёвой Е.Н., единолично, при ведении протокола помощником ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного общества «Гео-Система» (119049, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2006, ИНН: <***>) к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Русдрагмет» (141800, Московская область, Дмитров город, Железнодорожный <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.04.2009, ИНН: <***>) о взыскании неустойки по договору подряда № 03ГС-06/2020 от 04.06.2020г. в размере 718 443 руб. 76 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 251 717 руб. 52 коп. в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Русдрагмет» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Акционерного общества «Гео-Система» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку 718 443 (семьсот восемнадцать тысяч четыреста сорок три) руб. 76 коп., проценты 251 717 (двести пятьдесят одна тысяча семьсот семнадцать) руб. 52 коп., а также 22 403 (двадцать две тысячи четыреста три) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия. Судья Е.Н. Киселева Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:АО "ГЕО-СИСТЕМА" (подробнее)Ответчики:ООО "РУСДРАГМЕТ" (подробнее)Судьи дела:Киселева Е.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
