Решение от 23 мая 2024 г. по делу № А07-27719/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru



Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А07-27719/2023
г. Уфа
24 мая 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 21.05.2024

Полный текст решения изготовлен 24.05.2024


Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Зайнуллиной А.Р.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Вест групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью компания "Влком" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 601 509 руб. 76 коп.


при участии в судебном заседании:

От истца к онлайн-заседанию подключился – ФИО1 по доверенности №1 от 30.06.2023, представлен диплом, паспорт.

От ответчика – явки нет, извещены надлежащим образом.


В судебном заседании 21.05.2024 объявлен перерыв до 21.05.2024 до 11 час. 50 мин. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же лицом, в отсутствии лиц, участвующих в деле.


Общество с ограниченной ответственностью "Вест групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью компания "Влком" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании суммы долга по договору субподряда № 3 от 15.09.2022 года в размере 287 149 руб. 89 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.12.2022 г. по 16.08.2023 г. в размере 14 404 руб. 69 коп., и далее с 17.08.2023 г. по день принятия судом решения по настоящему делу, и далее со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательства, суммы долга по договору субподряда б/н от 23 мая 2022 года в размере 192 138 руб. 60 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.08.2022 г. по 16.08.2023 г. в размере 14 913 руб. 11 коп., и далее с 17.08.2023 г. по день принятия судом решения по настоящему делу, и далее со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательства, суммы долга договору субподряда № 5 от 5 октября 2022 года в размере 88 120 руб. 80 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.11.2022 г. по 16.08.2023 г. в размере 4 782 руб. 67 коп., и далее с 17.08.2023 г. по день принятия судом решения по настоящему делу, и далее со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательства, расходов по уплате государственной пошлины в размере 15 030 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.08.2023г. исковое заявление было принято к производству с указанием на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства.

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о том, что имеются основания для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, предусмотренное ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на основании чего, суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, о чем вынес определение от 18.10.2023г.

От истца через канцелярию суда посредством Сервиса подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru. поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит принять отказ в части требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами  в размере 34 100 руб. 47 коп., и далее с 17.08.2023 г. по день принятия судом решения по настоящему делу, и далее со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательства. Взыскать  сумму долга по договору субподряда № 3 от 15.09.2022 года в размере 287 149 руб. 89 коп., сумму долга по договору субподряда б/н от 23 мая 2022 года в размере 192 138 руб. 60 коп., сумму долга договору субподряда № 5 от 5 октября 2022 года в размере 88 120 руб. 80 коп.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований судом приняты к производству. Дело рассматривается судом с учётом уточнений.

Представитель истца в судебном заседании поддержал уточненные исковые требования, просил удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв, возражения по существу иска не представил, об уважительных причинах неявки не сообщил.

Копии судебных актов были направлены судом ответчику по юридическому адресу: 450092, <...>, этаж 1.

Согласно ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 15.09.2022 года между обществом с ограниченной ответственностью Компания «ВЛком» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Вест Групп» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 3 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам Лота №№1200-B05-K-Y02-02190-2022 «71-ТПК/КР/2-07.2022 Работы по капитальному ремонту РВСП» АО "Транснефть-Прикамье" 2022г. (10-КР-002-031998) РВСП-50000 №2 НПС «Калейкино» РРНУ. Капитальный ремонт, по которому Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить работы по Объектам Лота № № 1200-B05-K-Y02-02190-2022 «71-ТПК/КР/2-07.2022 Работы по капитальному ремонту РВСП» АО "Траиснефть-Прикамье" 2022г. (10-КР-002-031998) РВСП-50000 №2 НПС «Калейкино» РРНУ. Капитальный ремонт», в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре, и сдать результат своих работ Подрядчику. По поручению Подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложением №1 «Распределение договорной цены» к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета Договора.

Согласно п. 2.2 договора Субподрядчик обязуется выполнить весь объем работ по настоящему Договору, собственными силами, в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), регламентами ПАО «Транснефть».

Стоимость всех работ по настоящему договору определяется согласно Приложению №1 «Распределение договорной цены» к настоящему договору (п. 2.3).

В соответствии с п. 2.4 договора сроки выполнения работ по Договору, согласно Приложения №2 «График выполнения работ» устанавливаются следующие:

начало работ - 22.08.2022 г., окончание выполнения работ до 31.10.2022 года.

Сдача результата работ по Договору (исполнительной документации Подрядчику, демобилизация Субподрядчика с Объекта) должна быть закончена в срок до 15.11.2022 г. (п. 2.5).

В соответствии с п. 3.1 договора цена договора, согласно Приложению 1 составляет 5 925 862,91 руб. (Пять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 91 копейка), в т.ч. НДС 20% 987 643,82 руб. (Девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок три рубля 82 копейки).

Цена Договора является твердой и может изменяться только путем оформления письменного дополнительного соглашения к Договору.

Согласно п. 3.4 договора расчеты производятся за фактически выполненный объем работ Субподрядчиком, на основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Подрядчиком в Приложении №1 к Договору, с обязательным предоставлением исполнительно-технической документации по выполненным работам (журнал общих работ, акты освидетельствования скрытых работ и т.п.)

В соответствии с п. 3.4 договора оплата выполненных и принятых Подрядчиком работ по настоящему договору производится путем перевода денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Субподрядчика, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней, после получения денежных средств от Заказчика АО «Транснефть-Прикамье», но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения оригинала счета-фактуры, счёта на оплату оформленных Субподрядчиком на основании оригиналов, подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 3-х экземплярах.

Факт выполнения работ по договору субподряда № 3 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам Лота №№1200-B05-K-Y02-02190-2022 «71-ТПК/КР/2-07.2022 Работы по капитальному ремонту РВСП» АО "Транснефть-Прикамье" 2022г. (10-КР-002-031998) РВСП-50000 №2 НПС «Калейкино» РРНУ. Капитальный ремонт, по которому Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить работы по Объектам Лота № № 1200-B05-K-Y02-02190-2022 «71-ТПК/КР/2-07.2022 Работы по капитальному ремонту РВСП» АО "Траиснефть-Прикамье" 2022г. (10-КР-002-031998) РВСП-50000 №2 НПС «Калейкино» РРНУ. Капитальный ремонт» от 15.09.2022 года подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.11.2022г. на сумму 1 094 850 руб. 71 коп., № 2 от 20.12.2022г. на сумму 970 058 руб. 05 коп., актом о приемке выполненных работ № 1 от 11.11.2022г. на сумму 1 094 850 руб. 71 коп.

Акты КС-2 № 1 от 11.11.2022г., КС-3 № 1 от 11.11.2022г. направлены подрядчику посредством ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» 16.11.2022г.

Акты КС-2 № 1 от 11.11.2022г., КС-3 № 1 от 11.11.2022г., КС-3 № 2 от 20.12.2022г. направлены подрядчику почтой России 16.02.2023г.

Ответчиком произведена частичная оплата по платежному поручению № 8475 от 30.09.2022г. на сумму 1 777 758 руб. 87 коп., задолженность в размере 287 149 руб. 89 коп. не оплачена.

23.05.2022 года между обществом с ограниченной ответственностью Компания «ВЛком» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Вест Групп» (подрядчик) заключен договор подряда № б/н, по которому Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по объектам Лота №1200-B05-K-Y03-00938-2022 «Устранение замечаний гарантийного периода на объектах АРНУ и РРНУ» АО "Транснефть-Прикамье 2022г. РВСП-10000 №15 НПС "Набережные Челны" АРНУ. Техническое перевооружение. Устранение замечаний гарантийного периода. РВСП-20000 №39 НПС "Калейкино" РРНУ. Техническое перевооружение". Устранение замечаний гарантийного периода. РВСП-20000 №46 НПС "Калейкино" РРНУ. Реконструкция" Устранение замечаний гарантийного периода. СИКН №917 НПС "Азнакаево", АРНУ. Реконструкция. Устранение замечаний гарантийного периода.

Стоимость всех работ по настоящему договору определяется согласно Приложению №1 (Распределение договорной цены) к настоящему договору.

Согласно п. 1.2 договора сроки выполнения работ по договору устанавливаются следующие: начало работ не позднее 23.05.2022г., окончание работ до 01.08.2022г. согласно Приложению №2.

В соответствии с п. 2.1 договора цена договора, согласно Приложению 1 составляет 3 851 444,32 руб. (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста сорок четыре рубля тридцать две копейки), в т.ч. НДС 20% 641 907,39руб. (Шестьсот сорок одна тысяча девятьсот семь рублей тридцать девять копеек).

Цена Договора является твердой и может изменяться только путем оформления письменного дополнительного соглашения к Договору.

Стоимость работ включает в себя оплату выполненной работы подрядчика, с учетом стоимости материалов и оборудования, а также с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 2.2).

Согласно п. 2.3 договора оплата выполненных работ осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3, КС-ба за текущий месяц.

В соответствии с п. 2.4 договора по согласованию сторон в ходе производства работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик производит оплату предоставленных Подрядчиком счетов на приобретение материалов и оборудования, а также авансы, необходимые для выполнения работ в рамках данного договора (но не более 30% от общей стоимости Договора подряда).

Факт выполнения работ по договору подряда № б/н, по которому Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по объектам Лота №1200-B05-K-Y03-00938-2022 «Устранение замечаний гарантийного периода на объектах АРНУ и РРНУ» АО "Транснефть-Прикамье 2022г. РВСП-10000 №15 НПС "Набережные Челны" АРНУ. Техническое перевооружение. Устранение замечаний гарантийного периода. РВСП-20000 №39 НПС "Калейкино" РРНУ. Техническое перевооружение". Устранение замечаний гарантийного периода. РВСП-20000 №46 НПС "Калейкино" РРНУ. Реконструкция" Устранение замечаний гарантийного периода. СИКН №917 НПС "Азнакаево", АРНУ. Реконструкция. Устранение замечаний гарантийного периода от 23.05.2022 года подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.05.2022г. на сумму 153 204 руб. 55 коп.,  № 2 от 25.06.2022г. на сумму 739 495 руб. 24 коп., № 1 от 01.08.2022г. на сумму 1 440 148 руб. 55 коп., № 1 от 01.08.2022г. на сумму 197 972 руб. 40 коп., № 1 от 11.08.2022г. на сумму 716 751 руб. 16 коп., актами о приемке выполненных работ № 1 от 25.05.2022г. на сумму 153 204 руб. 55 коп., № 2 от 25.06.2022г. на сумму 739 495 руб. 24 коп., № 1 от 01.08.2022г. на сумму 1 440 148 руб. 55 коп., № 1 от 01.08.2022г. на сумму 197 972 руб. 40 коп., № 1 от 11.08.2022г. на сумму 716 751 руб. 16 коп., подписанными сторонами.

Ответчиком произведена частичная оплата по платежным поручениям № 4235 от 27.05.2022г. на сумму 300 000 руб., № 4496 от 03.06.2022г. на сумму 300 000 руб., № 4700 от 10.06.2022г. на сумму 200 000 руб., № 4822 от 16.06.2022г. на сумму 355 433 руб. 30 коп., № 5390 от 30.06.2022г. на сумму 300 000 руб., № 7296 от 26.08.2022г. на сумму 200 000 руб., № 7581 от 05.09.2022 на сумму 500 000 руб., № 8022 от 15.09.2022г. на сумму 300 000 руб., № 8092 от 20.09.2022г. на сумму 500 000 руб., № 10033 от 22.11.2022г. на сумму 100 000 руб., задолженность в размере 192 138 руб. 60 коп. не оплачена.

05.10.2022 года между обществом с ограниченной ответственностью Компания «ВЛком» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Вест Групп» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 5 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам Лота № 0001-204-К-Y02-04844-2022 «82-ТПК/ТПР/2;6-08.2022 Работы по реконструкции НПС без резервуарного парка» АО "Транснефть-Прикамье" 2022г. 10-ТПР-006-025670 Оснащение ЧРП электродвигателей МНА №11-14 НПС "Калейкино-1". РРНУ. Реконструкция.», по которому Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить работы по Объектам Лота № 0001-204-К-Y02-04844-2022 «82- ТПК/ТПР/2;6-08.2022 Работы по реконструкции НПС без резервуарного парка» АО "Транснефть-Прикамье" 2022г. 10-ТПР-006-025670 Оснащение ЧРП электродвигателей МНА №11-14 НПС "Калейкино-1". РРНУ. Реконструкция.», в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре, и сдать результат своих работ Подрядчику. По поручению Подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложением №1 «Распределение договорной цены» к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета Договора.

Согласно п. 2.2 договора Субподрядчик обязуется выполнить весь объем работ по настоящему Договору, собственными силами, в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), регламентами ПАО «Транснефть».

Стоимость всех работ по настоящему договору определяется согласно Приложению №1 «Распределение договорной цены» к настоящему договору (п. 2.3).

В соответствии с п. 2.4 договора сроки выполнения работ по Договору, согласно Приложения №2 «График выполнения работ» устанавливаются следующие: начало работ – 05.10.2022 г., окончание выполнения работ до 01.10.2023 года.

Сдача результата работ по Договору (исполнительной документации Подрядчику, демобилизация Субподрядчика с Объекта) должна быть закончена в срок до 15.10.2023 г. (п. 2.5).

В соответствии с п. 3.1 договора цена договора, согласно Приложению 1 составляет 88 125 858,00 руб. (Восемьдесят восемь миллионов сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 14 687 643,00 руб. (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот сорок три рубля 00 копеек). Цена Договора является твердой и может изменяться только путем оформления письменного дополнительного соглашения к Договору.

Стоимость работ включает в себя оплату выполненной работы Субподрядчика, с учетом стоимости материалов и оборудования, а также с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Субподрядчика при исполнении Договора. Субподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3.2).

В соответствии с п. 3.3 договора расчеты производятся за фактически выполненный объем работ Субподрядчиком, на основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Подрядчиком в Приложении №1 к Договору, с обязательным предоставлением исполнительно-технической документации по выполненным работам (журнал общих работ, акты освидетельствования скрытых работ и т.п.).

Оплата выполненных и принятых Подрядчиком работ по настоящему договору производится путем перевода денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Субподрядчика, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней, после получения денежных средств от Заказчика АО «Транснефть-Прикамье», но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения оригинала счета-фактуры, счёта на оплату оформленных Субподрядчиком на основании оригиналов, подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 3-х экземплярах (п. 3.4).

Факт выполнения работ по договору субподряда № 5 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам Лота № 0001-204-К-Y02-04844-2022 «82-ТПК/ТПР/2;6-08.2022 Работы по реконструкции НПС без резервуарного парка» АО "Транснефть-Прикамье" 2022г. 10-ТПР-006-025670 Оснащение ЧРП электродвигателей МНА №11-14 НПС "Калейкино-1". РРНУ. Реконструкция.» от 05.10.2022 года подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2022г. на сумму 88 120 руб. 80 коп.

Акт КС-2 №1 от 30.11.2022г. направлен подрядчику почтой России 27.12.2022г.

Ответчиком оплата не произведена, задолженность в размере 88 120 руб. 80 коп. не оплачена.

Поскольку спор в досудебном порядке урегулировать не удалось, претензия истца была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.

От истца через канцелярию суда посредством Сервиса подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru. поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит принять отказ в части требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами  в размере 34 100 руб. 47 коп., и далее с 17.08.2023 г. по день принятия судом решения по настоящему делу, и далее со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательства. Взыскать  сумму долга по договору субподряда № 3 от 15.09.2022 года в размере 287 149 руб. 89 коп., сумму долга по договору субподряда б/н от 23 мая 2022 года в размере 192 138 руб. 60 коп., сумму долга договору субподряда № 5 от 5 октября 2022 года в размере 88 120 руб. 80 коп.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований судом приняты к производству. Дело рассматривается судом с учётом уточнений.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Обстоятельств, свидетельствующих о противоречии такого отказа закону и иным нормативным правовым актам,  нарушении прав и законных интересов  других лиц судом не установлено.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае отказа истца от иска и принятия отказа от иска арбитражным судом.

При прекращении производства по делу истец не вправе повторно обращаться  в суд к тем же ответчикам о том же предмете и по тем же основаниям.

Отказ от требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами  в размере 34 100 руб. 47 коп., и далее с 17.08.2023 г. по день принятия судом решения по настоящему делу, и далее со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательства, судом принят.

В связи с принятием судом отказа истца от иска производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает уточненные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проанализировав условия представленных договоров:

договора субподряда № 3 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам Лота №№1200-B05-K-Y02-02190-2022 «71-ТПК/КР/2-07.2022 Работы по капитальному ремонту РВСП» АО "Транснефть-Прикамье" 2022г. (10-КР-002-031998) РВСП-50000 №2 НПС «Калейкино» РРНУ. Капитальный ремонт, по которому Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить работы по Объектам Лота № № 1200-B05-K-Y02-02190-2022 «71-ТПК/КР/2-07.2022 Работы по капитальному ремонту РВСП» АО "Траиснефть-Прикамье" 2022г. (10-КР-002-031998) РВСП-50000 №2 НПС «Калейкино» РРНУ. Капитальный ремонт» от 15.09.2022 года,

договора подряда № б/н, по которому Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по объектам Лота №1200-B05-K-Y03-00938-2022 «Устранение замечаний гарантийного периода на объектах АРНУ и РРНУ» АО "Транснефть-Прикамье 2022г. РВСП-10000 №15 НПС "Набережные Челны" АРНУ. Техническое перевооружение. Устранение замечаний гарантийного периода. РВСП-20000 №39 НПС "Калейкино" РРНУ. Техническое перевооружение". Устранение замечаний гарантийного периода. РВСП-20000 №46 НПС "Калейкино" РРНУ. Реконструкция" Устранение замечаний гарантийного периода. СИКН №917 НПС "Азнакаево", АРНУ. Реконструкция. Устранение замечаний гарантийного периода от 23.05.2022 года,

договора субподряда № 5 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам Лота № 0001-204-К-Y02-04844-2022 «82-ТПК/ТПР/2;6-08.2022 Работы по реконструкции НПС без резервуарного парка» АО "Транснефть-Прикамье" 2022г. 10-ТПР-006-025670 Оснащение ЧРП электродвигателей МНА №11-14 НПС "Калейкино-1". РРНУ. Реконструкция.» от 05.10.2022 года,

суд приходит к выводу, что сторонами заключены договоры подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Указанные договоры содержат все существенные условия договора подряда, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям закона о форме и содержании, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком должны оформляться актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - информационное письмо N 51) принятые заказчиком работы подлежат оплате. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из материалов дела следует, что факт выполнения работ по договору субподряда № 3 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам Лота №№1200-B05-K-Y02-02190-2022 «71-ТПК/КР/2-07.2022 Работы по капитальному ремонту РВСП» АО "Транснефть-Прикамье" 2022г. (10-КР-002-031998) РВСП-50000 №2 НПС «Калейкино» РРНУ. Капитальный ремонт, по которому Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить работы по Объектам Лота № № 1200-B05-K-Y02-02190-2022 «71-ТПК/КР/2-07.2022 Работы по капитальному ремонту РВСП» АО "Траиснефть-Прикамье" 2022г. (10-КР-002-031998) РВСП-50000 №2 НПС «Калейкино» РРНУ. Капитальный ремонт» от 15.09.2022 года подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.11.2022г. на сумму 1 094 850 руб. 71 коп., № 2 от 20.12.2022г. на сумму 970 058 руб. 05 коп., актом о приемке выполненных работ № 1 от 11.11.2022г. на сумму 1 094 850 руб. 71 коп.

Ответчиком произведена частичная оплата по платежному поручению № 8475 от 30.09.2022г. на сумму 1 777 758 руб. 87 коп., задолженность в размере 287 149 руб. 89 коп. не оплачена.

Факт выполнения работ по договору субподряда № 5 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам Лота № 0001-204-К-Y02-04844-2022 «82-ТПК/ТПР/2;6-08.2022 Работы по реконструкции НПС без резервуарного парка» АО "Транснефть-Прикамье" 2022г. 10-ТПР-006-025670 Оснащение ЧРП электродвигателей МНА №11-14 НПС "Калейкино-1". РРНУ. Реконструкция.» от 05.10.2022 года подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2022г. на сумму 88 120 руб. 80 коп.

Ответчиком оплата не произведена, задолженность в размере 88 120 руб. 80 коп. не оплачена.

Согласно абз. 1 п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ, оформленный в одностороннем порядке акт, может служить доказательством исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, если мотивы отказа заказчика от его подписания являются необоснованными.

Из материалов дела усматривается, что акты КС-2 № 1 от 11.11.2022г., КС-3 № 1 от 11.11.2022г. направлены подрядчику посредством ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» 16.11.2022г. Акты КС-2 № 1 от 11.11.2022г., КС-3 № 1 от 11.11.2022г., КС-3 № 2 от 20.12.2022г. направлены подрядчику почтой России 16.02.2023г. Акт КС-2 №1 от 30.11.2022г. направлен подрядчику почтой России 27.12.2022г.

Таким образом, ответчик, отказываясь от подписания актов выполненных работ, обязан представить мотивированный отказ от приемки работы в письменном виде.

Между тем, акты со стороны ответчика не подписаны, мотивированные возражения и замечания в адрес истца направлены не были.

Таким образом, суд приходит к выводу о надлежащем выполнении обязательств со стороны истца.

Факт выполнения работ по договору подряда № б/н, по которому Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по объектам Лота №1200-B05-K-Y03-00938-2022 «Устранение замечаний гарантийного периода на объектах АРНУ и РРНУ» АО "Транснефть-Прикамье 2022г. РВСП-10000 №15 НПС "Набережные Челны" АРНУ. Техническое перевооружение. Устранение замечаний гарантийного периода. РВСП-20000 №39 НПС "Калейкино" РРНУ. Техническое перевооружение". Устранение замечаний гарантийного периода. РВСП-20000 №46 НПС "Калейкино" РРНУ. Реконструкция" Устранение замечаний гарантийного периода. СИКН №917 НПС "Азнакаево", АРНУ. Реконструкция. Устранение замечаний гарантийного периода от 23.05.2022 года подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.05.2022г. на сумму 153 204 руб. 55 коп.,  № 2 от 25.06.2022г. на сумму 739 495 руб. 24 коп., № 1 от 01.08.2022г. на сумму 1 440 148 руб. 55 коп., № 1 от 01.08.2022г. на сумму 197 972 руб. 40 коп., № 1 от 11.08.2022г. на сумму 716 751 руб. 16 коп., актами о приемке выполненных работ № 1 от 25.05.2022г. на сумму 153 204 руб. 55 коп., № 2 от 25.06.2022г. на сумму 739 495 руб. 24 коп., № 1 от 01.08.2022г. на сумму 1 440 148 руб. 55 коп., № 1 от 01.08.2022г. на сумму 197 972 руб. 40 коп., № 1 от 11.08.2022г. на сумму 716 751 руб. 16 коп., подписанными сторонами.

Документы содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости.

Подписание данных документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика свидетельствуют о выполнении работ субподрядчиком (истцом), принятии их результата подрядчиком (ответчиком), а также о потребительской ценности результата работ для ответчика и желании последнего ими воспользоваться.

Ответчиком произведена частичная оплата по платежным поручениям № 4235 от 27.05.2022г. на сумму 300 000 руб., № 4496 от 03.06.2022г. на сумму 300 000 руб., № 4700 от 10.06.2022г. на сумму 200 000 руб., № 4822 от 16.06.2022г. на сумму 355 433 руб. 30 коп., № 5390 от 30.06.2022г. на сумму 300 000 руб., № 7296 от 26.08.2022г. на сумму 200 000 руб., № 7581 от 05.09.2022 на сумму 500 000 руб., № 8022 от 15.09.2022г. на сумму 300 000 руб., № 8092 от 20.09.2022г. на сумму 500 000 руб., № 10033 от 22.11.2022г. на сумму 100 000 руб., задолженность в размере 192 138 руб. 60 коп. не оплачена.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Принимая во внимание положения ст. 9 АПК РФ, которой установлено осуществление судопроизводства в арбитражном суде на основе состязательности, заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою позицию в споре путем представления доказательств, состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие, по общему правилу, с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств, учитывая обстоятельства дела. Гарантируя каждому лицу, участвующему в деле, право представлять арбитражному суду доказательства ч. 2 ст. 9 АПК РФ одновременно возлагает на названных лиц риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено. Обстоятельства, на которые ссылается истец, ответчиком не опровергнуты.

Учитывая вышеизложенное, требования истца о взыскании суммы долга по договору субподряда № 3 от 15.09.2022 года в размере 287 149 руб. 89 коп., суммы долга по договору субподряда б/н от 23 мая 2022 года в размере 192 138 руб. 60 коп., суммы долга договору субподряда № 5 от 5 октября 2022 года в размере 88 120 руб. 80 коп. подлежат удовлетворению.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае прекращения производства по делу или оставления заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотренным статьями 148 и 150 АПК РФ.

В соответствии с  пп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами.

При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком (административным ответчиком) требований истца (административного истца) после обращения указанных истцов в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления (административного искового заявления) к производству.

Доказательств того, что отказ от иска в части суммы процентов обусловлен добровольным удовлетворением ответчиком заявленных исковых требований, истцом не представлено.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

601 509,76 руб. (сумма заявленных  исковых требований) – 100%,

567 409,29 руб. (сумма удовлетворенных исковых требований) – 94,33%

Следовательно, сумма госпошлины, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца, составляет 14 178 руб. (15 030 руб. – 100%, 14 177,8 – 94,33%).

Сумма госпошлины подлежит возврату истцу в размере 596 руб. (852(15030-14178) – 100%, 596,4 – 70%).

Данный судебный акт в силу пункта 3 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации является правовым основанием для возврата денежных средств.

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Вест групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) от иска к обществу с ограниченной ответственностью компания "Влком" (ИНН <***>, ОГРН <***>)  в части требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами  в размере 34 100 руб. 47 коп., и далее с 17.08.2023 г. по день принятия судом решения по настоящему делу, и далее со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательства.

Производство по делу № А07-27719/2023 в указанной части прекратить.

Иск общества с ограниченной ответственностью "Вест групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>)  в остальной части удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью компания "Влком" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Вест групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>)  сумму долга по договору субподряда № 3 от 15.09.2022 года в размере 287 149 руб. 89 коп., сумму долга по договору субподряда б/н от 23 мая 2022 года в размере 192 138 руб. 60 коп., сумму долга договору субподряда № 5 от 5 октября 2022 года в размере 88 120 руб. 80 коп. судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 178 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Вест групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>)  из федерального бюджета государственную пошлину в размере 596 рублей за подачу иска, уплаченную платежным поручением от 18.03.2019 № 5132.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.



Судья                                                                          Д.П. Кузнецов