СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 февраля 2023 г. по делу № А47-12063/2022

Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

12009/2023-34474(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-12063/2022
г. Оренбург
20 февраля 2023 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Никулиной М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, Оренбургская область, г.Бузулук)

к обществу с ограниченной ответственностью "СоюзСтрой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, Оренбургская область, г.Орск)

о взыскании неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения ответчиком обязательств, при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования в городе Бузулуке Оренбургской области по муниципальному контракту № 08535000003220001180001 от 05.03.2022 за период с 04.07.202207.07.2022 в сумме 6 351 руб. 16 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявленных исковых требований Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в

срок, не превышающий месяц со дня его принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья М.В.Никулина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.04.2022 7:28:00

Кому выдана Никулина Мария Владиславовна