Резолютивная часть решения от 14 мая 2021 г. по делу № А76-19761/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-19761/2020
г. Челябинск
14 мая 2021 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаяхметов И.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Полевщиковой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело

по первоначальному исковому заявлению Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное транспортное предприятие Союз», ОГРН 10474055101230, г. Челябинск,

о взыскании 28 707 100 руб. 00 коп.,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительное транспортное предприятие Союз», ОГРН 10474055101230, г. Челябинск,

к Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск,

о взыскании 69860 руб. 21 коп.,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Контрольно-счетной палаты Челябинской области, ОГРН 1027403889710, Областного Государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой», ОГРН 1147451035511, г. Челябинск,

при участии в судебном заседании:

от истца: Малиновская С.М. – представитель, действующая на основании доверенности от 11.01.2021 № 2-Д, личность удостоверена паспортом,

от ответчика: Моор Е.В. – представитель, действующая на основании доверенности от 03.08.2020, личность удостоверена паспортом,

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное транспортное предприятие Союз», ОГРН 10474055101230, г. Челябинск, неустойку за период с 10.11.2018

по 15.11.2018 в размере 19 052 руб. 78 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 762 руб.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований, отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья И.С. Шаяхметов

В полном объеме решение суда будет изготовлено в течение пяти рабочих дней, размещено на сайте суда в сети «Интернет» и направлено в адрес лиц, участвующих в деле по почте в установленный законом срок.