Резолютивная часть решения от 8 апреля 2024 г. по делу № А65-15595/2022

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А65-15657/2022
г. Казань
09 апреля 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Воробьева Р.М., руководствуясь ст.ст. 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :


Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Башкапиталстрой», г.Уфа (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью «Оргнефтехим-Холдинг», г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) договорную неустойку по п. 15.2. договора подряда № 34-33/03-2020 от 31.03.2020 г. в размере 1 841 602,47 руб., договорную неустойку по п. 15.22 договора подряда № 34-33/03-2020 от 31.03.2020 г. в размере 7 859 641,48 руб., неосновательное обогащение в размере 1 762 682,24 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 177 982,62 руб., 300 000 руб. расходов за проведение экспертизы, 67 098 руб. расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью «Башкапиталстрой», г.Уфа (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 142 666 руб.

Исполнительные листы выдать.

Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан ООО «Экспертный Метод» на основании счета № 19 от 28.08.2023 года денежную сумму в размере 350 000 руб., перечисленную на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан по платежным поручениям № 9 от 10.01.2023 года и № 16 от 31.01.2023 года.

Возвратить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан обществу с ограниченной ответственностью «Башкапиталстрой» сумму в размере 300 000 руб. перечисленную на депозитный счет за проведение судебной экспертизы по № 16 от 31.01.2023 года и № 14 от 15.01.2024 года.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья Р.М. Воробьев



Суд:

АС Республики Татарстан (подробнее)

Истцы:

ООО "Башкапиталстрой", г.Уфа (подробнее)
ООО "Оргнефтехим-Холдинг" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Башкапиталстрой", Республика Башкортостан, г.Уфа (подробнее)
ООО "Оргнефтехим-Холдинг", г. Москва (подробнее)

Иные лица:

АО "ТАНЕКО" (подробнее)

Судьи дела:

Воробьев Р.М. (судья) (подробнее)