Резолютивная часть решения от 26 октября 2021 г. по делу № А23-6493/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457;

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ



Дело №А23-6493/2021
26 октября 2021 года
г. Калуга
Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Ивановой Е.В., рассмотрев в порядке упрощённого производства дело

по иску Городской Управы <...>, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к акционерному обществу «Строительное Управление № 155», 119261, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>

о взыскании 38 462 руб. 88 коп., в т.ч. задолженность по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для строительства многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями № 21/15 от 12.01.2015 за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 в сумме 36 669 руб. 09 коп. и неустойка за период с 02.04.2021 по 20.05.2021 в размере 1 793 руб. 79 коп.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное Управление № 155», г. Москва, в пользу Городской Управы города Калуги, г. Калуга, задолженность в размере 36 669 руб. 09 коп., неустойку - 1 793 руб. 79 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительное Управление № 155», г. Москва, в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 000 руб.

По заявлению лица, участвующего в деле, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяЕ.В. Иванова