Резолютивная часть решения от 5 декабря 2024 г. по делу № А13-12007/2024




АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

(р е з о л ю т и в н а я   ч а с т ь)

Дело № А13-12007/2024
г. Вологда
06 декабря 2024 года




Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Гуляевой Ю.В. рассмотрел в порядке упрощенного производства исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «СпецГидроСтрой» к закрытому акционерному обществу «Востокметаллургмонтаж – 1» о взыскании              364 800 руб., пени по день фактического исполнения денежного обязательства.

Суд, исследовав обстоятельства, изложенные в исковом заявлении и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310, 330, 702709, 746, 779, 781, 784 Гражданского кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:


взыскать с закрытого акционерного общества «Востокметаллургмонтаж – 1» (454047, <...> к.А; ИНН: <***>, ОГРН: <***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «СпецГидроСтрой» (162608, Вологодская область, г.о. Город Череповец, <...>; ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 364 548 руб., в том числе:

- задолженность по договору подряда на проведение испытаний от 10.02.2024 в размере 252 000 руб., пени за период с 11.04.2024 по 20.06.2024 в размере 17 892 руб., пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, начисленные на остаток задолженности по сумме 252 000 руб., начиная с 21.06.2024 по день фактического исполнения денежного обязательства,

- задолженность по договору от 26.12.2023 № 04/12/23-СТ на оказание услуг строительной техники в размере 81 600 руб., пени в размере 13 056 руб., пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, начисленные на остаток задолженности по сумме 81 600 руб., начиная с 21.06.2024 по день фактического исполнения денежного обязательства,

а также 23 224 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и в соответствии со статьей 177 АПК РФ будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.


Судья

Ю.В. Гуляева



Суд:

АС Вологодской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Спецгидрострой" (подробнее)

Ответчики:

ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1" (подробнее)

Судьи дела:

Гуляева Ю.В. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

По договору подряда
Судебная практика по применению норм ст. 702, 703 ГК РФ