Резолютивная часть решения от 24 января 2023 г. по делу № А67-10073/2022





АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)


г. Томск Дело № А67- 10073/2022

24.01.2023


Арбитражный суд Томской области в составе судьи Д.А. Гребенникова,

рассмотрев материалы дела по исковому заявлению муниципального образования «Город Томск» в лице департамента капитального строительства администрации Города Томска (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 205 159,99 руб. неустойки по муниципальному контракту от 05.04.2019 № Ф.2019.144805/14 за период с 01.04.2022 по 17.10.2022,


руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Департамента капитального строительства администрации Города Томска (ИНН <***>, ОГРН <***>) 16 412,80 руб. неустойки по муниципальному контракту от 05.04.2019 № Ф.2019.144805/14, рассчитанной за период с 02.10.2022 по 17.10.2022.

В удовлетворении оставшейся части требований отказать.

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 568,26 руб. государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.



СудьяД.А. Гребенников



Суд:

АС Томской области (подробнее)

Истцы:

Департамент капитального строительства администрации Города Томска (подробнее)

Ответчики:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (подробнее)