Резолютивная часть решения от 21 июля 2021 г. по делу № А40-113228/2021Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды 900000999_29340975 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-113228/21-23-751 21 июля 2021 года город Москва Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Гамулина А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Санджиевой Ц.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Компания Строительства и Стратегий» к ООО «СК «Прогресс» о взыскании неустойки в размере 2 084 001 руб. 22 коп., при участии: от истца – не явился, от ответчика – не явился, Взыскать с ООО «СК «Прогресс» (ОГРН <***>, 141613, <...> Комсомола, д. 3, корп. 1, кв. 182) в пользу ООО «Компания Строительства и Стратегий» (ОГРН <***>, 109428, <...>- кт, д. 10, стр. 18, комн. 14, эт. 8) неустойку в размере 2 084 001 руб. 22 коп, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 33 420 руб. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья А.А. Гамулин Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Компания Строительства и Стратегий" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная компания "Прогресс" (подробнее)Судьи дела:Гамулин А.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
