Резолютивная часть решения от 10 сентября 2024 г. по делу № А40-110601/2024Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (в порядке статьи 176 АПК РФ) Дело № А40-110601/24-107-748 11 сентября 2024 года г. Москва Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Маховых Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-110601/24-107-748 по иску ООО "СК- ВОЛГА" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) к ответчику ПАО "ФГК - РУСГИДРО" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) о взыскании задолженности по договору № 1350-281-2021/8-ТПиР-2021 от 28.09.2021 в размере 3 771 874,88 р., неустойки в размере 464 894,42 р., встречного иска ПАО "ФГК - РУСГИДРО" к ООО "СК-ВОЛГА" о признании незаконным отказ истца от исполнения договора № 1350281-2021/8-ТПиР-2021 от 28.09.2021, направленный письмом от 21.03.2024 № 42, взыскании неустойки в размере 130 285 140,83 р., неустойки с 06.06.2024 на сумму 29 790 097,20 р. исходя из ставки 0,1%, на сумму 252 474 999,60 р. исходя из ставки 0,05% за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств, при участии представителя истца: ФИО1, доверенность от 17.05.2024, паспорт, представителей ответчика: ФИО2, доверенность от 05.02.2024, паспорт, Отказать ООО "СК-ВОЛГА" в удовлетворении первоначального иска к ПАО "ФГК - РУСГИДРО" о взыскании задолженности по договору № 1350-281-2021/8- ТПиР-2021 от 28.09.2021 в размере 3 771 874,88 р., неустойки в размере 464 894,42 р. Удовлетворить встречные исковые требования полностью. Признать недействительным отказ ООО "СК-ВОЛГА" от исполнения договора № 1350-281-2021/8-ТПиР-2021 от 28.09.2021 заключенного с ПАО "ФГК - РУСГИДРО", направленный письмом от 21.03.2024 № 42. Взыскать с ООО "СК-ВОЛГА" в пользу ПАО "ФГК - РУСГИДРО" сумму неустойки по договору № 1350-281-2021/8-ТПиР-2021 от 28.09.2021 в размере 130 285 140,83 р., неустойки с 06.06.2024 на сумму 29 790 097,20 р. исходя из ставки 0,1%, на сумму 252 474 999,60 р. исходя из ставки 0,05% за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств, государственную пошлину в размере 206 000 р. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия. СУДЬЯ М.В. Ларин Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Строительная компания-Волга" (подробнее)Ответчики:ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" (подробнее)Судьи дела:Ларин М.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
