Резолютивная часть решения от 7 марта 2024 г. по делу № А40-280948/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1570272_38798592 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-280948/23-141-2139 г. Москва 07 марта 2024 года Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем Шевченко С.В. рассмотрел дело по иску ООО «Жилой микрорайон» (ИНН <***>) к АО СК «Горизонт» (ИНН <***>) о взыскании 145 691 251руб. 35коп. В судебное заседание явились: от истца – ФИО1 по доверенности от 11.05.2023г., ФИО2 по доверенности от 11.05.2023г., ФИО3 по доверенности от 11.05.2023г., от ответчика – ФИО4 по доверенности от 09.01.2023г., Взыскать с Акционерного общества Строительная компания «Горизонт» (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Жилой микрорайон» (ИНН <***>) 60 162 960руб. 99коп. неустойки, 93 873 228руб. 96коп. штрафа и 200 000руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины. Взыскать с Акционерного общества Строительная компания «Горизонт» (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Жилой микрорайон» (ИНН <***>) неустойку, из расчета 24 636руб. 29коп. в день за каждый день просрочки за период с 08.03.2024г. по дату фактического исполнения обязательства, но не более 10% от цены этапа. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Судья А.Г. Авагимян Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН" (подробнее)Ответчики:АО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГОРИЗОНТ" (подробнее)Судьи дела:Авагимян А.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
