Резолютивная часть решения от 28 августа 2018 г. по делу № А63-5998/2018Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Дело № А63-5998/2018 28 августа 2018 года г. Ставрополь Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Тлябичевой З.Р., при ведении протокола судебного заседания помощника судьи Кирьяновой Т.И., рассмотрев дело по исковому заявлению управления федеральной службы исполнения наказания по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ОГРН 1022601951294, ИНН 2634017706, к федеральному государственному унитарному предприятию «Управление Строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний», г. Волгоград, ОГРН 1023403452995, ИНН 3444051980, о взыскании неустойки по государственным контрактам № 155 от 01.08.2016, № 156 от 01.08.2016, № 157 от 01.08.2016, № 257 от 16.11.2016 в размере 4 034 559,67 руб. Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования управления федеральной службы исполнения наказания по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ОГРН 1022601951294, ИНН 2634017706, удовлетворить. Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Управление Строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний», г. Волгоград, ОГРН 1023403452995, ИНН 3444051980, в пользу управления федеральной службы исполнения наказания по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ОГРН 1022601951294, ИНН 2634017706, неустойки по государственным контрактам № 155 от 01.08.2016, № 156 от 01.08.2016, № 157 от 01.08.2016, № 257 от 16.11.2016 в общем размере 4 034 559,67 руб., а так же в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 43 173 руб. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья З.Р. Тлябичева Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:УФСИН России по СК (подробнее)Ответчики:ФГУП "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА №34 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ " (подробнее)Судьи дела:Тлябичева З.Р. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
