Резолютивная часть решения от 22 января 2022 г. по делу № А29-13952/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-13952/2021
22 января 2022 года
г. Сыктывкар




Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Босова А. Е.

рассмотрел в порядке упрощённого производства

дело № А29-13952/2021 по иску

общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное Управление № 13» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ТЭВ»

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании 75 000 рублей неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору подряда от 03.02.2020 и 15 000 рублей неустойки, рассчитанной с 07.02.2020 по 18.05.2021.


Руководствуясь статьями 110, 112, 167 — 171, 180, 181, 226 — 229и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1.Исковые требования удовлетворить полностью.

2.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТЭВ» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное Управление № 13» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 75 000 рублей неосновательного обогащения, 15 000 рублей неустойки и 3 600 рублей судебных расходов по государственной пошлине.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя.

3.Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в срок,не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.


Судья А. Е. Босов