Резолютивная часть решения от 1 июня 2017 г. по делу № А65-1257/2017

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



1789/2017-106740(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А65-1257/2017
г. Казань
01 июня 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Мусина Ю.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску по иску Общества с ограниченной ответственностью "Блэк Даймонд" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Финансовая Промышленная Группа-ТНГС-И" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1 568 635 руб. 48 коп. долга, 211 759 руб. 27 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Финансовая Промышленная Группа-ТНГС-И" к Обществу с ограниченной ответственностью "Блэк Даймонд" о взыскании с 1 388 360 руб. неустойки, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица ООО «Ринус»,

с участием:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 01.01.2015г., ФИО3, представитель по доверенности от 08.11.2016г.,

от ответчика – ФИО4, представитель по доверенности от 08.09.2014г., от третьего лица – не явился, извещен;

руководствуясь статьями 110, 150167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :


Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ""Финансовая Промышленная Группа-ТНГС-И" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Блэк Даймонд" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 1 371 095 руб. 68 коп. основного долга и 167 324 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

В удовлетворении иска в оставшейся части отказать.

Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью "Финансовая Промышленная Группа-ТНГС-И" к Обществу с ограниченной ответственностью "Блэк Даймонд" о взыскании с 1 388 360 руб. неустойки оставить без рассмотрения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ""Финансовая Промышленная Группа-ТНГС-И" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 26 617 руб. госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Блэк Даймонд" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 4 186 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок.

Судья Ю.С. Мусин



Суд:

АС Республики Татарстан (подробнее)

Истцы:

ООО "Блэк Даймонд", г. Набережные Челны (подробнее)

Ответчики:

Обществу с ограниченной ответственностью "Финансовая Промышленная Группа-ТНГС-И"420054,РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,,ГОРОД КАЗАНЬ,,УЛИЦА ВЛАДИМИРА КУЛАГИНА,23 (подробнее)
ООО "Финансовая Промышленная Группа-ТНГС-И", г. Казань (подробнее)

Иные лица:

Северо-Восточный территориальный орган по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства (423831, РТ, город Набережные Челны, улица Шамиля Усманова, дом 57а) (подробнее)

Судьи дела:

Мусин Ю.С. (судья) (подробнее)