Резолютивная часть решения от 18 октября 2017 г. по делу № А41-18637/2017Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 48_6359059 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-18637/17 18 октября 2017 года г.Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В., при ведении протокола судебного заседания до объявления перерыва помощником судьи Патрёнковой Е.В., после перерыва – секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства» к акционерному обществу «Система» о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить частично. Взыскать с акционерного общества «Система» в пользу государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства» неустойку в размере 2909254 рублей 95 копеек, в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 36043 рубля 77 копеек, а всего 2945298 рублей 72 копейки. В иске в остальной части отказать. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия. Судья Е.В. Дубровская Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение Московской области "Дирекция дорожного строительства" (подробнее)Ответчики:АО "СИСТЕМА" (подробнее)Судьи дела:Дубровская Е.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
