Решение от 14 июля 2023 г. по делу № А05-4261/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А05-4261/2023
г. Архангельск
14 июля 2023 года




Резолютивная часть решения объявлена 14 июля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 14 июля 2023 года

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Низовцевой А.М.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тарарышкиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 12 и 14 июля 2023 года

дело по иску некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (ОГРН <***>; ИНН <***>; адрес: 163000, <...>, этаж 2)

к обществу с ограниченной ответственностью "Конструктивные Решения" (ОГРН <***>; ИНН <***>; адрес: 163016, <...>)

о взыскании 50 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истца - ФИО1 (доверенность от 07.06.2023)

до перерыва от ответчика - ФИО2 (доверенность от 21.06.2023)

установил:

некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Конструктивные Решения" (далее - ответчик) о взыскании 50 000 руб. части неустойки, начисленной за нарушение сроков выполнения работ по договорам № 31 от 09.04.2021 и № 81 от 04.06.2021 за общий период с 09.06.2021 по 12.04.2022.

В ходе рассмотрения дела истец увеличил размер иска до 63 913 руб. 06 коп. неустойки.

В судебном заседании представитель истца заявленный иск поддержал, заявив ходатайство об уменьшении размера иска до 32 331 руб. 58 коп., в том числе 18 997 руб. 18 коп. неустойки по договору № 31 от 09.04.2021 за период с 09.06.2021 по 07.04.2022 и 13 334 руб. 40 коп. неустойки по договору № 81 от 04.06.2021 за период с 03.09.2021 по 12.04.2022.

В соответствии с частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшение размера иска принято судом, поскольку не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Представитель ответчика заявил ходатайство о перерыве в судебном заседании.

В судебном заседании 12 июля 2023 года в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 14 июля 2023 года.

После перерыва в судебном заседании представитель истца заявленный иск поддержал в размере 32 331 руб. 58 коп. неустойки.

Ответчик в судебное заседание после перерыва своего представителя не направил, представив заявление о признании иска в полном объёме.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении иска в полном объёме с учётом следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключены договоры № 31 от 09.04.2021 и № 81 от 04.06.2021, по условиям которых заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сдать их заказчику в порядке и в срок, предусмотренные договором.

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в пункте 5.1 договоров:

- по договору № 31 от 09.04.2021: начало работ - с даты подписания договора, а срок завершения работ не позднее 60 календарных дней.

- по договору № 81 от 04.06.2021 начало работ – с даты подписания договора; срок завершения работ: не позднее 90 календарных дней.

Ссылаясь на то, ответчик допустил нарушение срока выполнения работ, а претензии истца оставил без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Согласно пункту 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает признание иска ответчиком, если это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Суд принимает признание ответчиком иска о взыскании с него 32 331 руб. 58 коп. неустойки, в том числе 18 997 руб. 18 коп. неустойки по договору № 31 от 09.04.2021 за период с 09.06.2021 по 07.04.2022 и 13 334 руб. 40 коп. неустойки по договору № 81 от 04.06.2021 за период с 03.09.2021 по 12.04.2022, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

При изложенных обстоятельствах, с учётом признания иска ответчиком, требования истца о взыскании 32 331 руб. 58 коп. неустойки подлежат удовлетворению на основании статей 309, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 8.3 заключенных договоров подряда.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

В подпункте 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при признании ответчиком иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Следовательно, ответчика в пользу истца взыскивается 600 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины, а 1400 рублей уплаченной при подаче иска государственной пошлины возвращается истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Признание иска ответчиком принять.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Конструктивные Решения" (ОГРН <***>) в пользу некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (ОГРН <***>) 32 331 руб. 58 коп. неустойки, а также 600 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (ОГРН <***>) из федерального бюджета 1400 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 73734 от 17.08.20.22. Выдать справку на возврат госпошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.


Судья


А.М. Низовцева