СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 сентября 2020 г. по делу № А40-108724/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109699_26654420

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-108724/20-3-793
г. Москва
28 сентября 2020 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

при ведении протокола секретарём судебного заседания Сафиной Д.В., с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ" (676470, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЦИОЛКОВСКИЙ, ДОМ ТЕР ВОЕННЫЙ ГОРОДОК № 10, ОГРН: 1037739019438, Дата присвоения ОГРН: 05.01.2003, ИНН: 7734003657)

к НЕПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИВАЙТ КОНСТРАКШЕН" (127055, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, ДОМ 4А, ЭТ 5 ПОМ I КОМ 5, ОГРН: 1187746632578, Дата присвоения ОГРН: 02.07.2018, ИНН: 9731005265)

о взыскании 663 133 247 руб. 90 коп., В судебное заседание явились: От истца: Кайдова Е.С. по дов. № 75 от 28.02.2020 г. От ответчика: не явился, извещен.

РЕШИЛ:

Взыскать с НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДИВАЙТ КОНСТРАКШЕН" (127055, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, ДОМ 4А, ЭТ 5 ПОМ I КОМ 5, ОГРН: 1187746632578, Дата присвоения ОГРН: 02.07.2018, ИНН: 9731005265) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ" (676470, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЦИОЛКОВСКИЙ, ДОМ ТЕР ВОЕННЫЙ ГОРОДОК № 10, ОГРН: 1037739019438, Дата присвоения ОГРН: 05.01.2003, ИНН: 7734003657) сумму неосновательного обогащения в виде задолженности по возврату неотработанного аванса в размере 372 078 607 (Триста семьдесят два миллиона семьдесят восемь тысяч шестьсот семь) руб. 66 коп., сумму задолженности по оплате оказанных генподрядных услуг в размере 17 274 128 (Семнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи сто двадцать восемь) руб. 43 коп., проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса за период с 06.12.2019 по 19.06.2020 в размере 193 195 692 (Сто девяносто три миллиона сто девяносто пять тысяч шестьсот девяносто два) руб. 41 коп. с последующим начислением процентом с 20.06.2020 по дату фактического возврата неотработанного аванса, проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК с 09.06.2020 по 19.06.2020 в

размере 643 602 (Шестьсот сорок три тысячи шестьсот два) руб. 20 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК с 20.06.2020 по дату фактической оплаты задолженности по оказанным генподрядным услугам и фактического возврата неотработанного аванса, неустойку за просрочку выполнения работ в период с 15.12.2018 по 26.03.2020 в размере 79 944 190 (Семьдесят девять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи сто девяносто) руб. 41 коп., расходы на оплату государственной пошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.А. Федоточкин