Дополнительное решение от 7 июня 2021 г. по делу № А40-179389/2020

Именем Российской Федерации


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Дело № А40-179389/20-14-1315
г. Москва
07 июня 2021 года
Резолютивная часть объявлена 25 мая 2021 г.

Дата изготовления дополнительного решения в полном объеме 07 июня 2021 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе

председательствующего - судьи Лихачевой О.В.

Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, с использованием средств аудиозаписи

дело по иску УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>)

к ответчику ФГУП "РСУ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>)

3-е лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

о взыскании 22 702 198,45 руб.

в судебное заседание явились:

от истца –ФИО2 по доверенности от 11.05.2021г.

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 02.07.2020г.

от третьего лица - ФИО2 по доверенности от 14.04.2021г.

УСТАНОВИЛ:

Управление делами Президента Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФГУП "РСУ" о взыскании суммы неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в размере 10 478 758,70 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.04.2020 г. по 17.08.2020 г. в размере 165 197,92 руб., пени за нарушение срока выполнения работ за период с 11.12.2017 г. по 08.04.2020 г. в размере 11 355 830,80 руб., штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере 702 411,03 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17 февраля 2021 г. по делу № А40-179389/20-14-1315 взыскано с ФГУП "РСУ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>) в пользу УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>) 10 478 758,70 руб. – неосновательного обогащения и 165 197,92 руб. – процентов.

В остальной части иска отказано.

Взыскано с ФГУП "РСУ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета РФ 76 220 руб. – государственной пошлины.

16 марта 2021 г. Управление делами Президента Российской Федерации обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, которая принята к производству определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 марта 2021 г.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 апреля 2021 г. направлено дело в Арбитражный суд г. Москвы для решения вопроса о принятии дополнительного решения по требованию истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с 18.08.2020 г. по день фактической оплаты неосновательного обогащения, в размере ключевых ставок Банка России, действующих в соответствующие периоды.

Приостановлено производство по апелляционной жалобе Управления делами Президента Российской Федерации на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 февраля 2021 года по делу № А40-179389/20 до принятия Арбитражным судом г. Москвы судебного акта по указанному требованию.

Таким образом, при рассмотрении дела № А40-179389/20-14-1315 по существу судом не был разрешен вопрос о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами с 18.08.2020 г. по день фактической оплаты неосновательного обогащения, в размере ключевых ставок Банка России, действующих в соответствующие периоды.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

На основании статей 122, 123, 156, части 2 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о вынесении дополнительного решения рассматривается в отсутствие представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Как указано выше, решением от 17 февраля 2021 г. судом взысканы проценты в размере 165 197,92 руб.

Наряду с этим, истцом заявлено о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства.

Согласно пункту 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российский Федерации проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Как разъяснено в пункте 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

На основании изложенного, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 9, 16, 65, 71, 110 – 112, 167 - 171, 176, 178, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Москвы

РЕШИЛ:

Взыскать с ФГУП "РСУ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>) в пользу УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами начиная с 18.08.2020г. по день фактической оплаты исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья: О.В. Лихачева