Резолютивная часть решения от 16 января 2019 г. по делу № А56-120302/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения


16 января 2019 года Дело № А56-120302/2018



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Калининой Л.М.,


рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго", (адрес: Россия 194044, Санкт-Петербург, ФИО1 пр., д. 60; Россия 190098, Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.20-22, лит.А, 190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 6-8, лит. А; ОГРН: <***>; ИНН: <***>; дата регистрации - 20.04.2004);

ответчик: 1) Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции"; (адрес: Россия 190000, <...>; ОГРН: <***>; ИНН: <***>; дата регистрации - 06.09.2002); 2) Комитет по строительству Санкт-Петербурга (адрес: Россия 190000, <...>; ОГРН: <***>; ИНН: <***>; дата регистрации - 22.11.2002);

о взыскании 60 171 рубля 06 копеек

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Ходатайство о снижении размера неустойки оставить без удовлетворения.

Взыскать с Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции", а при недостаточности денежных средств у Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" в порядке субсидиарной ответственности с Комитета по строительству Санкт-Петербурга в пользу общества с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго" 58 060 рублей 77 копеек задолженности по договору №1247-1-18/19 от 01.03.2018 г. за июнь 2018 г., 2 110 рублей 29 копеек неустойки, начисленной с 11.07.2018 г. по 13.09.2018 г., 2 407 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго" из федерального бюджета 1 611 рублей государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.


Судья Калинина Л.М.