СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 августа 2023 г. по делу № А40-33717/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

19_36631778

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-33717/23-19-256
г. Москва
15 августа 2023 г.
Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ротарь В.П., рассмотрев в судебном заседании дело

по иску ООО "ДЕЛАЙТ 2000" (ИНН: 7722684465 ОГРН: 1097746228392) к ответчику АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" (ИНН: 6345012488 ОГРН: 1036301733005)

о взыскании 1 415 817 руб. 76 коп. суммы договорной неустойки по договору субподряда № 412-Зея/сп-20 от 10.03.2020 г.,

по встречному иску АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" (ИНН: 6345012488 ОГРН: 1036301733005) к ООО "ДЕЛАЙТ 2000" (ИНН: 7722684465 ОГРН: 1097746228392) о взыскании 118.825.025 руб. 35 коп. неустойки по договору субподряда № 412-Зея/сп-20 от 10.03.2020 г.,

при участии:

от истца: Сляднев А.Н., доверенность № б/н от 15.02.2022 г., удостоверение адвоката, паспорт;

от ответчика: Прошутинская Н.Г., доверенность № 25 от 19.12.2022 г., паспорт, диплом.

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ООО "ДЕЛАЙТ 2000", отказать.

Требования АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" по встречному иску, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: С.В. Подгорная