Резолютивная часть решения от 7 ноября 2023 г. по делу № А39-4841/2023

22/2023-64619(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-4841/2023
город Саранск
07 ноября 2023 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект"

об обязании выполнить работы по контракту и взыскании судебной неустойки, при участии представителей:

от истца: ФИО2, по доверенности № 3/23 от 09.01.2023,

от ответчика: ФИО3, по доверенности № 16/09/2022-1 от 16.09.2022,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 30 календарных дней со дня вступления настоящего решения в законную силу передать Государственному казенному учреждению "Управление капитального

строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450) рабочую документацию по объекту капитального строительства: «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I и II вида», предусмотренную государственным контрактом № 0809500000323001892_132473 от 10.09.2022.

2. Установить для общества с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект" (ОГРН <***>, ИНН <***>) судебную неустойку в пользу Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>) на случай неисполнения в установленный срок настоящего решения в размере 10000руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6000руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.А. Кшняйкин