Резолютивная часть решения от 10 августа 2023 г. по делу № А40-108638/2023

1570034_36592055


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-108638/23-141-847
г. Москва
10 августа 2023 года
Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шевченко С.В. рассмотрел дело по иску ООО «Монолитстрой » (ИНН 2451000688)

к АО Строительная компания «Горизонт» (ИНН 2460122650) с участием 3-го лица ПАО «Сбербанк России»

о признании незаконным требование об оплате денежных средств и о признании незаконным начисление неустойки

В судебное заседание явились: от истца – Распутина О.С. по доверенности от 23.06.2023г., от ответчика – Загайнова К.А. по доверенности от 09.01.2023г., от третьего лица – не явился, извещен,

РЕШИЛ:

Признать незаконным требование АО Строительная компания «Горизонт» (ИНН 2460122650) об оплате денежных средств в размере 577 052 381руб. 76коп. путем раскрытия банковской гарантии по договору № ЖМ-08/2018-М от 30.08.2018г.

Признать незаконным начисление неустойки по пунктам 10.1.4, 10.1.13, 10.1.1, 10.1.26, 10.1.2, 10.3.6, 10.1.12, 10.1.16 договора в общем размере 558 102 381руб. 77коп.

Признать незаконным начисление неустойки на основании приложения № 12 в размере 18 950 000руб. 00коп.

Взыскать с Акционерного общества Строительная компания «Горизонт» (ИНН 2460122650) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 2451000688) 60 000руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 2451000688) из Федерального бюджета РФ 140 000руб. 00коп. госпошлины, перечисленной по чеку от 15.05.2023г.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья А.Г. Авагимян