Резолютивная часть решения от 8 сентября 2020 г. по делу № А40-50962/2020Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 7596_26422202 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru г. Москва Дело № А40-50962/20 89-262 08 сентября 2020 г. Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего судьи Акименко О.А. протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Аникеев А.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Мастер-Строй» о взыскании договорной неустойки в размере 3 225 259 руб. 40 коп., госпошлины в размере 39 126 руб. В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание. в судебное заседание явились: от истца: Сабанчиев Р.К. по дов. от 12.12.2019 г. (Диплом от 15.06.2006 г.) от ответчика: извещен, не явился Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Мастер- Строй» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» неустойку в размере 3 225 259 (три миллиона двести двадцать пять тысяч двести пятьдесят девять) руб. 40 коп., госпошлину в размере 39 126 (тридцать девять тысяч сто двадцать шесть) руб. 00 коп. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: О.А. Акименко Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Специализированная строительная компания "Газрегион" (подробнее)Ответчики:ООО "ИНВЕСТ-МАСТЕР-СТРОЙ" (подробнее)Судьи дела:Акименко О.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
