Резолютивная часть решения от 23 января 2018 г. по делу № А29-14482/2017Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 146/2018-5815(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ Именем Российской Федерации Дело № А29-14482/2017 23 января 2018 года г. Сыктывкар Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кирьянова Д.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ- Инжиниринг» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к закрытому акционерному обществу «Тюменский производственный научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки, Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 1. Исковые требования удовлетворить частично. 2. Взыскать с закрытого акционерного общества «Тюменский производственный научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 300 000 руб. неустойки, 18 859 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 3. В удовлетворении остальной части иска отказать. 4. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 5. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. Судья Д.А. Кирьянов Суд:АС Республики Коми (подробнее)Истцы:ООО "Лукойл-Инжиниринг" (подробнее)ООО ЛУКОЙЛ-Инжиниринг (подробнее) Ответчики:ЗАО ТюменьПНИИИС (подробнее)Судьи дела:Кирьянов Д.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
