Резолютивная часть решения от 21 декабря 2022 г. по делу № А48-7191/2022

Арбитражный суд Орловской области (АС Орловской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда






АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)



Дело № А48 -7191/2022
г. Орёл
21 декабря 2022 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Кудряшовой А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовой Т.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2, ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) к 1) Муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (302015, Орловская область, город Орел, Наугорское шоссе, д. 27А, ИНН 1025700833454, ОГРН 1025700833454), 2) Муниципальному образованию «Город Орел» в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, ИНН 5753064330, ОГРН 1165749051368), при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора 1) Общества с ограниченной ответственностью «Мир строительной техники» (143591, Московская обл., г. Истра, д. Лобаново, д. 230, ОГРН: 1115017002286, ИНН: 5017091573) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственным контрактам за период с 16.12.2021 по 30.11.2022 в размере 673 100 руб. 40 коп. (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения исковых требований),

руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:


В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5Б, пом. 2, ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) в доход федерального бюджета РФ 1 105 руб. 00 коп. государственной пошлины.


Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения суда в

законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый

арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской

области в течение месяца со дня его принятия. Судья А.Г. Кудряшова



Суд:

АС Орловской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Дорстрой 57" (подробнее)

Ответчики:

МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" (подробнее)
МО город Орел в лице УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА (подробнее)

Судьи дела:

Кудряшова А.Г. (судья) (подробнее)