Резолютивная часть решения от 21 февраля 2017 г. по делу № А40-141377/2016

68_15219121

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-141377/16-68-1209
г. Москва
21 февраля 2017 года
Судья Абрамова Е.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, при рассмотрении в открытом судебном заседании искового заявления

Государственного казенного учреждения здравоохранения г. Москвы «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения г. Москвы» (119180, <...> , ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Проект «Двадцать один» - Строительство» (111024, <...>, пом XIV, ком. 37, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании денежных средств, при участии: от истца: ФИО2, по доверенности № 160/16 от 12.09.2016 г., паспорт,

от ответчика: ФИО3, по доверенности № 16 от 25.11.2015г., паспорт. ФИО4 паспорт, протокол № 1 от 11.07.2013г., выписка из ЕГРЮЛ.

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Проект «Двадцать один» -Строительство» в пользу Государственного казенного учреждения здравоохранения г. Москвы «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения г. Москвы» неустойку в сумме 8.105.087 (восемь миллионов сто пять тысяч восемьдесят семь) рублей 51 копейку и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 63.525 (шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 44 копейки.

Производство по делу в части требования о взыскании неустойки в сумме 10.084 руб. 03 коп. прекратить.

Возвратить истцу из федерального бюджета РФ излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 473 рубля 68 копеек, уплаченную по платежному поручению от 22.06.2016 № 993.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Судья Е.А. Абрамова