Резолютивная часть решения от 28 октября 2025 г. по делу № А76-12983/2025

Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-12983/2025
29 октября 2025 года
г. Челябинск


Судья Арбитражного суда Челябинской области Щербакова О.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.А.Зеленской, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Голос.Строительство» (ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Семь.Десять» (ИНН <***>) о взыскании 1 049 194 руб. 58 коп.,

при участии в судебном заседании до перерыва:

от истца: ФИО1 (доверенность от 10.02.2025, паспорт, диплом), ФИО2 (доверенность от 05.05.2025, паспорт, диплом),

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Семь.Десять» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Голос.Строительство» (ИНН <***>) неосновательное обогащение в размере 173 800 руб., неустойку за период с 14.05.2024 по 28.10.2024 в размере 728 960 руб., неустойку за период с 05.11.2024 по 14.03.2025 в размере 112 070 руб., с продолжением начисления неустойки размере 0,5% на сумму долга, начиная с 15.03.2025 по день фактической уплаты задолженности, а также

55 472 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Голос.Строительство» (ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1004 руб., уплаченную по платежному поручению от 02.04.2025 № 4520.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья О.Ю. Щербакова

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела

можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ruu