Резолютивная часть решения от 29 января 2019 г. по делу № А56-145203/2018




Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения


29 января 2019 годаДело № А56-145203/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Стрельчук У.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ОбщепитСтрой" (адрес: Россия 191119, Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 31, литер А, пом. №2 (9Н), офис 221, ОГРН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Вектор" (адрес: Россия 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38, корп. 5, лит. У, пом. № 14, ОГРН: <***>);

о взыскании

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:


отказать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Вектор" в удовлетворении ходатайства о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Вектор" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ОбщепитСтрой" 3 055 500 руб. задолженности по договору от 27.04.2018 № СКВ-ОПС; 808 544 руб. неустойки за период с 24.08.2018 по 26.10.2018.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Вектор" в доход федерального бюджета 42 320 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Стрельчук У.В.



Суд:

АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)

Истцы:

ООО "ОБЩЕПИТСТРОЙ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Строительная компания "Вектор" (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ