Решение от 13 июля 2023 г. по делу № А45-14035/2023

347/2023-199878(4)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А45-14035/2023
г. Новосибирск
13 июля 2023 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Зеленстрой» (ОГРН <***>),

р.п. Колывань,

к обществу с ограниченной ответственностью «Трансхолод» (ОГРН <***>), г. Москва,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Новосибирской области (ОГРН <***>),

об обязании предоставить документы, о взыскании штрафа по договору подряда № 35/17П-2021 от 01.10.2021 в размере 10 000 рублей, при участии представителей: истца – не явился, извещен надлежащим образом; ответчика – не явился, извещен надлежащим образом; третье лицо - не явился, извещен надлежащим образом, УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Зеленстрой» (далее – ООО «Зеленстрой») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Трансхолод» (далее – ООО «Трансхолод») об обязании предоставить документы, о взыскании штрафа по договору подряда № 35/17П-2021 от 01.10.2021 в размере 10 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Новосибирской области.


В обоснование исковых требований истец ссылается на неисполнение ответчиком условий договора в части предоставления уставных и учредительных документов, штатного расписания, численности работников и основных средств.

Стороны, извещенные о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности (часть 2 статьи 64, статьи 71, 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между ООО «Зеленстрой» (подрядчик) и ООО «Трансхолод» (субподрядчик) заключен договор подряда № 35/17П-2021 от 01.10.2021, согласно условиям которого субподрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по строительно-монтажных работам на объекте: «Автомобильная дорога общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-строй» по ул. Петухова в Кировском районе (1 этап. Участок от железнодорожного переезда до жилого дома № 95 по ул. Петухова)», в соответствии с утвержденной ведомостью объемов и стоимости работ, а генподрядчик принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

Дополнительным соглашением № 1 от 11.10.2021 к договору № 35/17П-2021 от 01.10.2021 сторонами были согласованы условия о предоставлении до 31.12.2021 подрядчику информации о численности предприятия, об основных средствах, уставные и учредительные документы, а также договор аренды помещения главного офиса (пункт 8.30 договора).

В связи с неисполнением условий дополнительного соглашения в установленный срок в части предоставления подрядчику информации о численности предприятия, об основных средствах, уставные и учредительные документы, а также договор аренды помещения главного офиса, истец направил в адрес ответчика досудебную претензию.

Согласно гарантийного письма от 01.10.2021 ответчик принял на себя обязательство о предоставлении в срок до 31.12.2021 заверенных копий уставных и


бухгалтерских документов, а именно: копии устава, копии решения о назначении на должность директора, копии счета 01, копии штатного расписания и информации о численности работников, которые были представлены на обозрение в качестве подлинников на дату подписания договора.

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случае, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно статьям 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров и иных оснований, предусмотренных законом, и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Из содержания положений пункта 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что обязательство должно быть исполнено в определенный договором срок.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд признает требование об обязании ответчика предоставить заверенную подписью руководителя и печатью копию Устава, копию решения или приказа о назначении директором ФИО2, копию договора аренды помещения по адресу регистрации ООО «Трансхолод», сведения о численности работников, карточку 01 счета подлежащим удовлетворению.

На основании пункта 11.8 договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.10.2021 не представление документов субподрядчиком уставных, учредительных и бухгалтерских, а также информации о численности работников по требованию подрядчика, а также в срок до 31.12.2021 влечет наложение штрафа в размере 10 000 рублей.


Пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет сторонам возможность обеспечить исполнение обязательств, в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Истцом заявлен ко взысканию штраф в размере 10 000 рублей, что соответствует согласованным сторонами условиям пункта 11.8 договора.

Судом установлено, что штраф начислен за непредставление документов субподрядчиком уставных, учредительных и бухгалтерских, а также информации о численности работников по требованию подрядчика, а также в срок до 31.12.2021.

Принимая во внимание вышеизложенное, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску в размере 8 000 рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Трансхолод» передать обществу с ограниченной ответственностью «Зеленстрой» в течение 3 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу заверенную подписью руководителя и печатью общества с ограниченной ответственностью «Трансхолод», копию Устава, копию решения или приказа о назначении директором ФИО2, копию договора аренды помещения по адресу регистрации ООО «Трансхолод», сведения о численности работников, карточку 01 счета.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансхолод» в пользу акционерного общества «Зеленстрой» штраф в размере 10 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 8 000 рублей.


Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Гребенюк

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 6:05:00

Кому выдана Гребенюк Диана Валерьевна