СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 ноября 2023 г. по делу № А59-6210/2023

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

17_1589698

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-6210/2023
28 ноября 2023 года
город Южно-Сахалинск

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Кучкиной С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Е-Кад Инжиниринг» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» муниципального образования городской округ «Смирныховский» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки, при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности от 01.07.2023, диплом (в режиме онлайн)

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального образования городской округ «Смирныховский» (ОГРН 1206500001795, ИНН 6514009531) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Е-Кад Инжиниринг» (ОГРН 1206600053857, ИНН 6670496233) неустойку в размере 213 009 рублей 84 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7260 рублей, всего 220 269 рублей 84 копейки.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья С.В. Кучкина