Резолютивная часть решения от 18 апреля 2023 г. по делу № А67-11622/2022

187_2750373



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Томск Дело № А67- 11622/2022 18.04.2023

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Токарева Е. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в режиме онлайн-заседания дело по исковому заявлению акционерного общества «Томскнефть» Восточной нефтяной компании (ИНН <***> ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Завод Емкостного Оборудования» (ИНН <***> ОГРН <***>)

о взыскании 1 935 340,60 руб. и обязании вернуть проектную и техническую документацию, материально-технические ресурсы

при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО2 (предъявлен паспорт, диплом), по доверенности от 26.12.2022 г. (участвует в судебном заседании в онлайн-режиме),

руководствуясь ст. 110, 167-171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Завод Емкостного Оборудования» (ИНН <***> ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Томскнефть» Восточной нефтяной компании (ИНН <***> ОГРН <***>) 776894,09 руб. неустойки за нарушение срока сдачи объекта, 300000,00 руб. штрафа за несогласованное привлечение субподрядчика, 858446,51 руб. штрафа за отказ от исполнения договора заказчиком по вине ответчика, 38353,00 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, всего 1 973 693,60 руб.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Завод Емкостного Оборудования» (ИНН <***> ОГРН <***>) возвратить акционерному обществу «Томскнефть» Восточной нефтяной компании (ИНН <***> ОГРН <***>) проектную и исполнительную документацию по договору № 3-ТН от 30.09.2020, а также материально-технические ресурсы, переданные АО «Томскнефть» ВНК, но не вовлеченные в строительство объекта «Обустройство кустовой площадки № 36 Крапивинского нмр», а именно:

- трубу металлическую для сваи Сб-219х6/345-15-09Г2с в количестве 2,2 тонны;

- трубу стальную бесшовную горячедеформированную 159х6 В ст09Г2С в количестве 1,684 тонны;


- трубу стальную бесшовную горячедеформированную 219х6 В ст09Г2С в количестве 7,62 тонны;

- трубу стальную бесшовную горячедеформированную 325х8 В ст09Г2С в количестве 0,728 тонны;

- трубу стальную бесшовную хладостойкую для газопроводов, газлифтных систем добычи нефти и обустройства газовых месторождений 89х6-09Г2С в количестве 0,484 тонны;

- трубу стальную электросварную прямошовную 108ч6 В ст09Г2С в количестве 0,355 тонны.

Возвратить акционерному обществу «Томскнефть» Восточной нефтяной компании (ИНН <***> ОГРН <***>) из федерального бюджета 1719,00 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 1064 от 02.11.2022 г.

Полный текст решения будет изготовлен в течение пяти дней.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья Е.А. Токарев