Резолютивная часть решения от 26 декабря 2017 г. по делу № А56-93971/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения

27 декабря 2017 годаДело № А56-93971/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Стрельчук У.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: закрытое акционерное общество "Беатон" (адрес: Россия 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 9, лит. Б, ОГРН: <***>);

ответчик: открытое акционерное общество "Специализированное строительное управление-5" (адрес: Россия 198099, Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 22, офис 2, ОГРН: <***>);

о взыскании

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

взыскать с открытого акционерного общества "Специализированное строительное управление-5" в пользу закрытого акционерного общества "Беатон" 966 541,01 руб. неустойки по договору от 13.09.2013 № АС-6950/13 за период с 17.01.2017 по 25.09.2017; 22 331 руб. в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении ходатайства открытого акционерного общества "Специализированное строительное управление-5" о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Стрельчук У.В.