Резолютивная часть решения от 24 февраля 2025 г. по делу № А74-6771/2024Арбитражный суд Республики Хакасия (АС Республики Хакасия) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А74-6771/2024 25 февраля 2025 года г. Абакан Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Е.Н. Арнгольд рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по исковому заявлению администрации города Абазы (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Торговая строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 10 479 941 руб. 97 коп. неустойки, с участием в деле Прокуратуры Республики Хакасия. Руководствуясь статьями 102, 110, 166 - 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 1. Удовлетворить иск частично: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Торговая строительная компания» в пользу администрации города Абазы 10 431 868 руб. 91 коп. неустойки. Отказать в удовлетворении остальной части иска. 2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Торговая строительная компания» в доход федерального бюджета 75 054 руб. 13 коп. государственной пошлины. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. Судья Н.Ю. Ишь Суд:АС Республики Хакасия (подробнее)Истцы:Администрация города Абазы (подробнее)Ответчики:ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОРГОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Судьи дела:Ишь Н.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
