СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 24 августа 2021 г. по делу № А50-12193/2021

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

100502_3487087

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Пермь

24.08.2021 года Дело № А50-12193/21

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Казанбаевой Г.Р., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (614068, Пермский край, Пермь город, Луначарского улица, дом 100, ОГРН: 1022101144306, дата присвоения ОГРН: 27.11.2002, ИНН: 2126000323)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно- коммерческая фирма «АТМ» (614007, край Пермский, город Пермь, улица Революции, дом 3/7, ОГРН: 1035900832660, дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 5905073220)

о взыскании неустойки в размере 480 636 руб. 26 коп.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

1.Исковые требования федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (ОГРН: 1022101144306, ИНН: 2126000323) удовлетворить частично.

2.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно- коммерческая фирма «АТМ» (ОГРН: 1035900832660, ИНН: 5905073220) в пользу федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (ОГРН: 1022101144306, ИНН: 2126000323) неустойку в размере 44 000 руб. 00 коп., а также судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 3 783 руб. 90 коп.

3.В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

4.Вернуть федеральному казенному учреждению «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (ОГРН: 1022101144306, ИНН: 2126000323) из федерального

бюджета государственную пошлину в размере 16 216 руб. 10 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Ю.А. Лавров

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.08.2020 7:19:09

Кому выдана Лавров Юрий Александрович