Резолютивная часть решения от 22 декабря 2024 г. по делу № А40-257215/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 257215/24-3-1924
г. Москва
23 декабря 2024 г.
Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Аверковым А.П., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ1" (140005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 15А, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩ. 19, ОГРН: 1037745000633, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2003, ИНН: 7745000111) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТИФ" (111524, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, УЛ ЭЛЕКТРОДНАЯ, Д. 2, СТР. 12, ПОМЕЩ. 1Н, ОГРН: 1177746582738, Дата присвоения ОГРН: 13.06.2017, ИНН: 7722403957) о взыскании 23 711 559 руб. 52 коп.

В судебное заседание явились: От истца: Сафонова И.Е. по дов. от 18.01.2023г. От ответчика: не явился, извещен.

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТИФ" (111524, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, УЛ ЭЛЕКТРОДНАЯ, Д. 2, СТР. 12, ПОМЕЩ. 1Н, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.06.2017, ИНН: <***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" (140005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 15А, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩ. 19, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2003, ИНН: <***>) неосновательное обогащение по договору на выполнение субподрядных работ № 04/Вар-2/ФСК-21 от 29.09.2023 г. в размере 3 445 490 (Три миллиона четыреста сорок пять тысяч четыреста девяносто) руб. 93 коп., пени за нарушение сроков окончания работ по договору на выполнение субподрядных работ № 04/Вар2/ФСК-21 от 29.09.2023 г. за период с 31.01.2024 г. по 29.02.2024 г. в размере 6 969 417 (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста семнадцать) руб. 14 коп., неосновательное обогащение по договору на выполнение субподрядных работ № 03/Вар-1/ФСК-25 от 29.09.2023 г. в размере 6 715 949 (Шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч девятьсот сорок девять) руб. 93 коп., пени за период с 31.01.2024 г. по 31.03.2024 г. за нарушение сроков окончания работ по договору на выполнение субподрядных работ по договору № 03/Вар-1/ФСК-25 от 29.09.2023 г. в размере 6 580

701 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч семьсот один) руб. 52 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 462 116 (Четыреста шестьдесят две тысячи сто шестнадцать) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья А.А. Федоточкин