Решение от 28 июня 2020 г. по делу № А56-4328/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-4328/2019
28 июня 2020 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 02 июня 2020 года

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2020 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи О.Н. Сергеевой


при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.М. Малевым

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "НОРД ИНЖИНИРИНГ" (адрес: Россия 192102, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, <...>/А/410, ОГРН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "НПО АКВАИНЖ" (адрес: Россия 199397, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, <...>/А/70Н, ОГРН: <***>);

третье лицо: МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"; ГКУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ; ООО "Экспертроектреставрация" (адрес: Россия 236022, ГУРЬЕВСК, ЛЕНИНА 15; Россия 236006, КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ 95; Россия 236022, г.Калининград, ул. Чайковского д..2, офис 20.

о взыскании 6 570 041 руб. 00 коп.

при участии

- от истца: к/у ФИО1 по доверенности от 05.03.20

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 12.10.17.

установил:

ООО "НОРД ИНЖИНИРИНГ" после уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с ООО "НПО АКВАИНЖ" 6 000 000 руб. 00 коп. авансового платежа, перечисленного по договору № 393 –АИ от 26.10.17, 1 077 000 руб. 00 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по состоянию на 02.08.19 и 448 273 руб. 96 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета на 02.08.19.

Ответчик иск отклонил и предъявил встречный иск о 3 297 970 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ. Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на основании ст. 132 АПК РФ.

Определением от 18.10.19 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" и ГКУ КО «РУЗСК».

Производство по делу было приостановлено в связи с проведением экспертизы с 17.12.19 по 19.02.20.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор №393-АИ от 26.10.17 и дополнительное соглашение к нему. В соответствии с договором ООО "НПО АКВАИНЖ" подрядчик по заданию ООО "НОРД ИНЖИНИРИНГ" – генподрядчик обязался выполнить комплекс работ по изготовлению, поставке, монтажу и пуско-наладке здания станции водоподготовки на объекте «Строительство сооружений водоснабжения поселка Храброво в Калининградской области, Зеленоградский район, поселок Храброво. Стоимость работ составляет 9 332 227 руб. 06 коп.

Генподрядчик перечислил подрядчику в качестве авансового платежа 6 000 000 руб. 00 коп.

Смонтированное подрядчиком здание представляет собой конструкцию, состоящую из несущего каркаса, стеновых и кровельных панелей. Каркас сварного типа из прокатного профиля, панели основания, стеновые и кровельные панели.

Для определения объема и качества выполненных подрядчиком работ по делу была назначена и проведена строительно-техническая экспертиза.

Согласно заключению эксперта БНЭ «Версия» ФИО3 здание станции водоподготовки, изготовленное, поставленное и смонтированное ООО «Акваинж» в Калининградской области, соответствует условиям договора №393-АИ от 26.10.17 от 26.10.17 и требованиям СНиП.

Стоимость работ надлежащего качества составляет 9 201 420 руб. 07 коп.

С учетом уплаченного аванса в размере 6 000 000 руб. 00 коп. задолженность генподрядчика по оплате работ составляет 3 201 420 руб. 07 коп.

Учитывая изложенное, первоначальный иск удовлетворению не подлежит.

В связи с увеличением суммы первоначальных исковых требований с ООО "НОРД ИНЖИНИРИНГ" подлежит взысканию в доход федерального бюджета 4 776 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Встречный иск подлежит оставлению без рассмотрения в связи с введением в отношении ООО "НОРД ИНЖИНИРИНГ" процедуры конкурсного производства решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.01.20 по делу № А56-27742/2019.

Уплаченная по встречному иску госпошлина в размере 39 490 руб. 00 коп. подлежит возврату.

Расходы на проведение строительно-технической экспертизы в размере 158 000 руб. 00 коп. относятся на ООО "НОРД ИНЖИНИРИНГ", поскольку экспертом установлено, что работы, выполнены ответчиком надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 309, 310, Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 148 ч.1 п. 4 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

1. В удовлетворении первоначального иска отказать.

2. Взыскать с ООО "НОРД ИНЖИНИРИНГ" в доход федерального бюджета 4 776 руб. 00 коп. государственной пошлины по первоначальному иску.

3. Встречный иск оставить без рассмотрения.

4. Выдать обществу с ограниченной ответственностью "НПО АКВАИНЖ" справку на возврат госпошлины по встречному иску в сумме 39 490 руб. 00 коп, уплаченной по платежному поручению № 408 от 02.04.19

5. Взыскать с ООО "НОРД ИНЖИНИРИНГ" в пользу ООО "НПО АКВАИНЖ" 158 000 руб. 00 коп. расходов на проведение экспертизы.

Выдать исполнительные листы в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.


Судья Сергеева О.Н.