Определение от 12 января 2026 г. АС Тульской областиАрбитражный суд Тульской области (АС Тульской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда Арбитражный суд Тульской области 300041, Россия, <...>. тел./факс <***>; e-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru город Тула Дело № А68-9162/2024 «13» января 2026 года Арбитражный суд в составе судьи Чигинской Н.Е., при ведении протокола секретарем судебного заседания Куцовой А.В.,., рассмотрев в открытом заседании дело по исковому заявлению АО "КРТО" (ИНН <***>; ОГРН <***>) к ООО "Инжиниринг" (ИНН <***>; ОГРН <***>) о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап. 1 участок» № Д364 от 19.08.2022 за период с 30.12.2022 по 26.02.2024 в размере 43 440 585 руб. 34 коп., штрафа в размере 400 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.07.2024 по 31.07.2024 в размере 217 589 руб. 80 коп., процентов, начисленных на сумму неустойки в размере 43 440 585 руб. 34 коп., исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, начиная с 01.08.2024 по день фактического исполнения обязательства по оплате; В судебном заседании объявлен перерыв до 15 января 2025 года до 16 час. 40 мин. Судья Н.Е. Чигинская Суд:АС Тульской области (подробнее)Истцы:АО "Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области" (подробнее)Ответчики:ООО "Инжиниринг" (подробнее)Судьи дела:Чигинская Н.Е. (судья) (подробнее) |