СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 июня 2020 г. по делу № А40-20978/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

52_25710387

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-20978/2020-52-156
г. Москва
17 июня 2020 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Галиевой Р.Е. при ведении протокола секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТЕЛЬ» (125040, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я, ДОМ 2, КОРПУС 13, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.12.2013, ИНН: <***>)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СТРОЙ» (143405, <...>, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩЕНИЕ 11С, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.09.2016, ИНН: <***>)

о взыскании суммы неустойки в размере 936 911, 30 руб. по Договору субподряда от 07.08.2018 № 91-18.

в судебное заседание явились:

от истца – генеральный директор Паю М.В. (решение от 04.12.2018 № 3, паспорт); от ответчика – представитель ФИО2 (доверенность от 22.10.2019 № б/н, диплом).

РЕШИЛ:

Принять отказ истца от иска в части понуждения ответчика предоставить документы. Производство по делу в данной части прекратить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СТРОЙ» в пользу общества с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТЕЛЬ» неустойку в размере 936 911 руб. 30 коп. (Девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот одиннадцать рублей 30 копеек), 21 738 (Двадцать одна тысяча семьсот тридцать восемь рублей 00 копеек) расходов по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента его принятия.

Судья Р.Е. Галиева