Решение от 15 июня 2017 г. по делу № А40-63244/2017

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

(в порядке ст. 229 АПК РФ)

Дело № А40-63244/17-65-606
г. Москва
15 июня 2017 года
Резолютивная часть решения изготовлена 31 мая 2017 года

Решение в полном объеме изготовлено 15 июня 2017 года

Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи Д.В. Иканина, единолично

рассмотрев исковое заявление Открытого акционерного общества«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» к ответчику: Обществу сограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс», третье лицо АО ХК "Новотранс",

о взыскании платы за простой грузовых вагонов в размере 29 659 руб. 12 коп.,

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

ОАО «Российские железные дороги» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «РК «Новотранс» о взыскании платы за простой грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования в размере 29 659 руб. 12 коп.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено АО ХК «Новотранс».

Исковые требования мотивированы статьями 12, 15, 307, 309, 310, 393, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В Арбитражный суд города Москвы от истца и ответчика поступили заявления о составлении мотивированного решения.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 АПК РФ, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 22 января 2014 года между ОАО «РЖД» (подрядчик) и ОАО ХК «Новотранс» (заказчик) был заключен договор на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов № ТОР-ЦДИЦВ/1.

15 июня 2016 года между ОАО «РЖД», ООО «РК «Новотранс» (Ответчик) и АО ХК «Новотранс» заключено дополнительное соглашение № 6 к договору, согласно которому все права и обязанности АО ХК «Новотранс» по договору перешли к ООО «РК «Новотранс» (Ответчику), в т.ч. ООО «РК «Новотранс» приняло на себя обязательство в полном объеме оплатить не оплаченные АО ХК «Новотранс» фактически выполненные работы (оказанные услуги) и понесенные расходы по договору с 22 января 2014 г. (т.е. с даты заключения договора).

В соответствии с пунктом 1.1 договора, заказчик поручает и обязуется оплачивать, а ОАО «РЖД» принимает на себя обязательства производить текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов (ТР-2), принадлежащих заказчику на праве собственности, аренды или тинном законном основании, в эксплуатационных вагонных депо дирекций инфраструктуры - структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры - структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры - ОАО «РЖД» (ВЧДЭ), а также обеспечивать ответственное хранение предоставленных заказчиком и забракованных запасных частей, демонтированных с грузовых вагонов в процессе производства ТР-2 грузовых вагонов на территории ВЧДЭ подрядчика с оказанием услуг по погрузке/выгрузке.

В соответствии с пунктом 3.1 договора отцепка грузовых вагонов в ТР-2 оформляется ОАО «РЖД» уведомлением формы ВУ-23М. Выпуск грузовых вагонов из ТР-2 оформляется уведомлением по форме ВУ-36. По каждому отремонтированному грузовому вагону ОАО «РЖД» своевременно передает сообщения 1353 и 1354 с кодом «4» в Главный вычислительный центр - филиал ОАО «РЖД».

В соответствии с требованиями п. 2.3.1 договора, АО ХК «Новотранс» ежемесячно, но не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу проведения ТР-2 грузовых вагонов, производит перечисление авансовых платежей на расчетные счета ОАО «РЖД» в размере 100% фактической стоимости выполненных работ по проведению ТР-2 грузовых вагонов в предыдущем месяце. ОАО «РЖД» приступает к проведению ТР-2 грузовых вагонов в текущем месяце при условии поступления авансовых платежей на расчетные счета структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры (СП ИДИ).

В соответствии с пунктами 2.5., 4.3.12 договора, в случае не поступления на расчетные счета СП ЦЦИ авансовых платежей за ТР-2, а также в других случаях, предусмотренных договором (в том числе наличия дебиторской задолженности), АО ХК «Новотранс» оплачивает стоимость нахождения грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования по ставкам договорного сбора за отстой на железнодорожных путях общего пользования порожнего подвижного состава.

Договорная ставка за отстой грузовых вагонов дифференцирована в зависимости от продолжительности нахождения грузового вагона на железнодорожных путях и шкалы применения, а также с учетом индексации, принимаемой Правлением ОАО «РЖД», (договорные ставки рассчитываются

накопительно: до 5 суток - 9,04 руб. в час, от 6 до 15 суток - 17 руб. в час, от 16 до 30 суток - 31,75 руб. в час, свыше 30 суток - 53,6 руб. в час, без учета НДС 18%). Нахождение грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования оплачивается АО ХК «Новотранс» в срок до 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Отсчет времени нахождения грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования по причинам, не зависящим от ОАО «РЖД», начинается с 00 часов 00 минут суток, следующих за сутками, в течение которых АО ХК «Новотранс» должно было произвести оплату в соответствии с разделом 2 договора.

В соответствии с п. 4.2.1 договора ОАО «РЖД» вправе приостановить выполнение взятых на себя обязательств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО ХК «Новотранс» обязательств по выплате аванса более 2 (двух) суток, а также согласно п. 4.2.2 при наличии дебиторской задолженности заказчика, предварительно уведомив об этом заказчика.

09.12.2014 г. АО ХК «Новотранс» было уведомлено о наличии дебиторской задолженности в сумме 1 120 385,97 руб., в случае её не погашения, с 15.12.2014 г. работы по выполнению ТР-2 грузовых вагонов будут приостановлены (письмо от 09.12.2014 г. № 2516/Вэф).

В связи с не погашением в установленный срок дебиторской задолженности АО ХК «Новотранс» перед ОАО «РЖД», подрядчик приостановил выполнение обязательств по ТР-2 вагонов собственности/аренды АО ХК «Новотранс» в период с 15.12.2014 г. по 29.12.2014 г. (ТР-2 вагонов АО ХК «Новотранс» было возобновлено 29.12.2014 г. в связи с погашением дебиторской задолженности).

Таким образом, в период с 15.12.2014 г. по 29.12.2014 г. на железнодорожных путях общего пользования станций Арзамас-2, Нижний Новгород-Сортировочный простаивало 8 грузовых вагонов собственности/аренды АО ХК «Новотранс» Ms 59085621,59670307, 60570645, 55308886, 52247491, 52726890, 56167547, 59908210. Общий срок нахождения вагонов на железнодорожных путях по вине АО ХК «Новотранс» составил 1922 час. 46 мин. (80,1 сут.), плата за нахождение на путях общего пользования составила 29 659 рублей 12 копеек с НДС. Расчет взыскиваемой денежной суммы прилагается к исковому заявлению (приложение № 1).

В адрес АО ХК «Новотранс» от эксплуатационного вагонного депо Горький-Сортировочный Горьковской дирекции инфраструктуры (подразделение Истца) в целях взыскания платы за нахождение грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования было направлено уведомление от 30.12.2014 г. № 304 с приложением сводного акта, акта о выполненных работах (оказанных услугах) и т.д. Вышеуказанное уведомление осталось без ответа, простой на железнодорожных путях общего пользования оплачен не был.

Данный факт послужил основанием для направления в адрес АО ХК «Новотранс» претензии от 23.09.2016 г. № 464/ГорькВ с требованием оплатить простой грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования в сумме 29659,12 руб. К претензии также прилагался сводный акт о нахождении грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования.

Ответ на претензию не поступал, оплата за нахождение грузовых вагонов на железнодорожных путях не произведена до настоящего времени.

Руководствуясь положениями дополнительного соглашения № 6 к договору (о передаче всех обязательств по договору от АО ХК «Новотранс» к Ответчику), 11.02.2017 г. ОАО «РЖД» в адрес Ответчика направлена претензия № исх-541/ГоръкВ с требованием оплатить простой грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования в сумме 29 659,12руб. К претензии также прилагался сводный акт о нахождении грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования. Ответ на претензию не поступил, оплата за нахождение грузовых вагонов на железнодорожных путях не произведена до настоящего времени. Обоснованность предъявления требований к Ответчику подтверждается позицией АО ХК «Новотранс», изложенной в отзыве по делу № А40-141116/2016.

В соответствии со статей 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Поскольку ответчиком не представлено в материалы дела доказательств внесения платы за простой грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования, исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

С учетом изложенного, а также на основании ч.1 ст.65 и ч.3.1 ст.70 АПК РФ суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. 226-229 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью«РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ «НОВОТРАНС» (ОГРН <***>,ИНН <***>; Дата регистрации: 04.12.2015г.; место нахождения:119180, <...>) в пользу Открытогоакционерного общества «РОССИСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (ОГРН1037739877295, ИНН <***>; дата регистрации 23.09.2003г.) 29 659руб. 12 коп. задолженности, а также 2 000 (две тысячи) руб. 00 коп.расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

СУДЬЯ: Д.В. Иканин