Резолютивная часть решения от 15 июня 2025 г. по делу № А83-6654/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: info@crimea.arbitr.ru

http://www.crimea.arbitr.ru


Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А83-6654/2025
16 июня 2025 года
город Симферополь



Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Дергачева Е.А., рассмотрев материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Монолит» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЮА-Стройград» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании денежных средств,

руководствуясь статьями 10, 167 – 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮА-Стройград» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Монолит» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 552 000 руб. неотработанного аванса по договору подряда на выполнение работ от 29.01.2025 № 290125-З-ТДПС/Гор1 и 242 880 руб. пени, предусмотренной условиями договора за нарушение сроков выполнения работ, 480 240 руб. пени, предусмотренной условиями договора за нарушение сроков возврата аванса за период с 22.03.2025 по 16.06.2025, с дальнейшим начислением и взысканием пени на сумму долга начиная с 17.06.2025 по день фактической оплаты в размере 1% от не выплаченной в срок суммы основной задолженности за каждый день просрочки и 50 540 руб. расходов на оплату государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮА-Стройград» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 12 713 руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.


Судья                                                                                                                      Е.А. Дергачев