АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-30522/2024

г.Казань

30 января 2025 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Г.Н. Мурзахановой,  

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Куйдиной Т.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительно-транспортная компания", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Бизнес АРТ СВ", г.Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки за непредоставление техники в размере 1 155 000 руб., неустойки за несвоевременное предоставление документов в размере 1 107 400 руб.,  

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

с участием: 

от истца – представитель ФИО1, по доверенности от 13.01.2025, паспорт, диплом, после перерыва представитель не явился,  

от ответчика – представитель ФИО2, по доверенности от 09.01.2025, паспорт, диплом, участвует с использованием средств веб-конференции,  

от третьего лица – представитель не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бизнес АРТ СВ", г.Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительно-транспортная компания", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 1 155 000 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч) руб.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бизнес АРТ СВ", г.Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 47 413 (сорок семь тысяч четыреста тринадцать) руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительно-транспортная компания", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 45 459 (сорок пять тысяч четыреста пятьдесят девять) руб.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Г.Н. Мурзаханова