Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-13754/2021  «17» июня 2022 года  

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В. рассмотрел в  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Концессии водоснабжения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Югстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной  ответственностью «34 ГруппТрейд», общества с ограниченной ответственностью  «Поволжская строительная компания – 34», временного управляющего ФИО1, Федеральной службы по финансовому мониторингу, публичного  акционерного общества «Восточный экспресс банк», инспекции Федеральной налоговой  службы № 31 по г. Москве о взыскании неустойки по договору подряда № 439-1-17 от  30.05.2017 г. в размере 60 762 162 руб. 08 коп., неустойки по договору № 995-17 от  25.09.2017 г. в размере 2 424 259 руб. 09 коп., неустойки по договору подряда № 871-17 от  15.08.2017 г. в размере 9 534 148 руб. 77 коп., неустойки по договору подряда № 875-17 от  16.08.2017 г. в размере 2 787 240 руб. 98 коп., неустойки по договору проектирования №  510-19 от 18.06.2019 г. в размере 1 252 592 руб. 80 коп., неустойки по договору подряда   № 489-19 от 13.06.2019 г. в размере 1 037 965 руб. 04 коп.  

В судебном заседании приняли участие: от истца – ФИО2, по доверенности; от ответчика – ФИО3, по доверенности; от третьих лиц – не явились, извещены. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Иск удовлетворить в части. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Югстрой» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 10 758 543 руб. 92 коп., а также  27 660 руб. в счёт возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

 В остальной части иска отказать. 

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  

течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области. 

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья Л.В. Напалкова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 09.12.2021 9:42:57Кому выдана Напалкова Людмила Валерьевна